装饰装修合同纠纷 （2019）内02民终2381号

双方在结算时对此不予说明和核减相应工程款不符合常理常情，既违反裁判规则，也无事实和法律依据，属于滥用自由裁量权，导致上诉人重大合法权益无法保障。 兴易装饰公司辩称，一、被上诉人确实工期延误，但工期延误是因上诉人延期支付工程款和变更工程量所致。作为发包方的康百家公司除了定金外，并没有按照合同约定的方式按时支付工程款。《施工合同》第八条约定，因康百家医院延期支付工程款，依照合同约定工期应当顺延，故被上诉人施工可以延期。而且根据《施工合同》第一条第五款约定，因康百家医院负责水暖电、消防、地砖、墙砖等材料和项目，实际中由于康百家医院负责的材料及水暖电、消防等工程不到位，也是导致工期延误的原因。根据《中华人民共和国合同法》第二百八十三条规定，康百家医院并没有依据合同的约定向被上诉人提供资金，配套设施不到位，依法可以顺延工程日期，对此造成的工期延误，被上诉人无需支付违约金。《施工合同》第六条第一款约定，康百家医院签认的《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》增项明细，等同工程变更，是证明工期延长的原因。二、上诉人每次支付被上诉人的工程款，是对工程量的认可和验收。上诉人不认同涉案工程，不会支付

双方在结算时对此不予说明和核减相应工程款不符合常理常情，既违反裁判规则，也无事实和法律依据，属于滥用自由裁量权，导致上诉人重大合法权益无法保障。 兴易装饰公司辩称，一、被上诉人确实工期延误，但工期延误是因上诉人延期支付工程款和变更工程量所致。作为发包方的康百家公司除了定金外，并没有按照合同约定的方式按时支付工程款。《施工合同》第八条约定，因康百家医院延期支付工程款，依照合同约定工期应当顺延，故被上诉人施工可以延期。而且根据《施工合同》第一条第五款约定，因康百家医院负责水暖电、消防、地砖、墙砖等材料和项目，实际中由于康百家医院负责的材料及水暖电、消防等工程不到位，也是导致工期延误的原因。根据

内蒙古自治区包头市中级人民法院 民事判决书 （2019）内02民终2381号 上诉人（原审原告）：包头市康百家医疗科技有限责任公司，住所地内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区校园路16号华亿能源股份有限公司106、108、110室。 法定代表人：郭锋，公司总经理。 委托诉讼代理人：王慧平，内蒙古梵行律师事务所律师。 上诉人（原审原告）：内蒙古金日科技有限责任公司，住所地内……