建设工程施工合同纠纷 （2021）浙06民终586号

本案双方签订的《合同协议书》约定，工程承包范围：新昌县南灵燃具厂年产100万只燃气电磁阀工程，由甲方提供建筑施工图，土建及水电(包括室内消防)工程及室外工程(图纸中车间大门，轻钢雨篷甲方自理的除外，室外工程另外协商签订)。该合同明确约定，室外工程另外协商签订。同时，专用合同条款中也约定了场外道路、管道等附属工程按2010版定额，取费按中限结算，即场外工程另外约定了工程价款结算方式。另新昌县兴厦建筑安装工程有限公司于2018年7月开具的浙江增值税专用发票明确载明工程款室外（道路工程），即当时双方对道路工程等室外工程单独计算工程款。故，结合本案工程图纸交付时间等相关事实，可以确定室外工程价款未包含在固定价480万元内。根据本案查明事实，案涉工程施工许可证办理迟延，工程实际开工时间晚于合同约定开工时间，《合同协议书》签订后又实际新增了室外工程，施工周期应相应延长，且根据合同付款约定及实际付款时间，新昌县南灵燃具气阀厂存在逾期支付工程款事实，故现新昌县南灵燃具气阀厂以新昌县兴厦建筑安装工程有限公司工程逾期要求支付工期违约金的主张不能成立。如前所述，因室外工程并未包含在固定价480万元，就室外工

本案双方签订的《合同协议书》约定，工程承包范围：新昌县南灵燃具厂年产100万只燃气电磁阀工程，由甲方提供建筑施工图，土建及水电(包括室内消防)工程及室外工程(图纸中车间大门，轻钢雨篷甲方自理的除外，室外工程另外协商签订)。该合同明确约定，室外工程另外协商签订。同时，专用合同条款中也约定了场外道路、管道等附属工程按2010版定额，取费按中限结算，即场外工程另外约定了工程价款结算方式。另新昌县兴厦建筑安装工程有限公司于2018年7月开具的浙江增值税专用发票明确载明工程款室外（道路工程），即当时双方对道路工程等室外工程单独计算工程款。故，结合本案工程图纸交付时间等相关事实，可以确定室外工程价款未包含

浙江省绍兴市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）浙06民终586号 上诉人(原审被告、反诉原告）：新昌县南灵燃具气阀厂，住新昌县七星街道塔山一路**，统一社会信用代码9133062472000064XF。 负责人：徐雨娟，系该厂厂长。 委托诉讼代理人：黄征闽，北京大成（杭州）律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：新昌县兴厦建筑安装工程有限公司，，住新昌县七星街道新昌大道中路*……