建设工程施工合同纠纷 （2017）粤04民终1714号
裁判要旨
《劳务承包协议书》签署了彭明和“史茂荣”的名字，彭明、史亚荣彭明认可“史茂荣”就是彭明、史亚荣。中航亿龙北方公司虽不认可但没有证据显示“史茂荣”另有其人。结合本案查明的事实，一审法院认定彭明、史亚荣为上述协议书的当事人。彭明、史亚荣没有装饰装修施工资质承接案涉工程，违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程”的规定，故彭明、史亚荣与中航亿龙北方公司签订的《劳务承包协议书》和《补充协议》应认定为无效，无效合同自始不发生法律效力，因此当事人无需请求解除。一、关于案涉工程未付工程款彭明、史亚荣与中航亿龙北方公司签订的协议虽然无效，但彭明、史亚荣已经组织工人完成了大部分工程的施工，施工过程中中航亿龙北方公司拖欠前期工程款导致工程停工，此后未再复工。2013年9月12日，中航亿龙北方公司现场施工代表李汉北和现场负责代表林森就已完成的工程内容签署《跨境工业区黄羊川大厦九层装修工程进度款》、《跨境工业区黄羊川大厦十层装修工程进度款》，中航亿龙北方公司抗辩称林森仅确认“以上完成面积属实”，而非确认上述确认单写明的
摘要
《劳务承包协议书》签署了彭明和“史茂荣”的名字，彭明、史亚荣彭明认可“史茂荣”就是彭明、史亚荣。中航亿龙北方公司虽不认可但没有证据显示“史茂荣”另有其人。结合本案查明的事实，一审法院认定彭明、史亚荣为上述协议书的当事人。彭明、史亚荣没有装饰装修施工资质承接案涉工程，违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程”的规定，故彭明、史亚荣与中航亿龙北方公司签订的《劳务承包协议书》和《补充协议》应认定为无效，无效合同自始不发生法律效力，因此当事人无需请求解除。一、关于案涉工程未付工程款彭明、史亚荣与中航亿龙北方公司
正文（节选）
广东省珠海市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤04民终1714号上诉人（原审被告、反诉原告）：中航亿龙北方建设工程有限公司，住所地：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-428室。法定代表人：庞子林，总经理。委托诉讼代理人：郁克难，女，1976年5月25日，汉族，住广东省深圳市罗湖区，系该公司职员。被上诉人（原审原告、反诉被告）：彭明，男，1983年5月10日出生，汉族，住广东省化州市……