建设工程施工合同纠纷 （2013）连民终字第1507号

当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。帝都公司项目部与南京凯旋公司连云港分公司签订钢管脚手架承包合同是双方真实意思表示，系双方当事人协商一致达成，合法有效，各方均应按合同约定全面履行自己的义务。因帝都公司项目部不具有独立的法人资格，以帝都公司作为本案被告符合法律规定，因南京凯旋公司连云港分公司已注销，现凯旋公司起诉符合资格。帝都公司应在未给付工程款及超期范围内承担给付义务。本案争议焦点为：1、37号楼延期是否因凯旋公司方原因造成。帝都公司辩称37号楼延期是因为脚手架整改造成的，延期是凯旋公司造成。一审法院认为，连云港市建设工程安全监督站确实向帝都公司发出过37号楼脚手架整改通知，其中存在脚手架搭设不符合规范等几个方面的问题，监理日记显示实际停工达137天。因脚手架搭设不符合规定等造成的停工是由凯旋公司造成，故对脚手架部分造成的超期费用应由凯旋公司承担。根据连云港市建设工程安全监督站的整改通知单，37号楼停工存在几个方面的问题，不仅有脚手架搭设的问题，还有其他方面的问题，故137天的停工损失不应都由凯旋公司来承担，综合本

当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。帝都公司项目部与南京凯旋公司连云港分公司签订钢管脚手架承包合同是双方真实意思表示，系双方当事人协商一致达成，合法有效，各方均应按合同约定全面履行自己的义务。因帝都公司项目部不具有独立的法人资格，以帝都公司作为本案被告符合法律规定，因南京凯旋公司连云港分公司已注销，现凯旋公司起诉符合资格。帝都公司应在未给付工程款及超期范围内承担给付义务。本案争议焦点为：1、37号楼延期是否因凯旋公司方原因造成。帝都公司辩称37号楼延期是因为脚手架整改造成的，延期是凯旋公司造成。一审法院认为，连云港市建设工程

江苏省连云港市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）连民终字第1507号上诉人（原审被告）江苏帝都建设工程有限公司。被上诉人（原审原告）南京凯旋脚手架工程有限公司。上诉人江苏帝都建设工程有限公司（以下简称帝都公司）因与南京凯旋脚手架工程有限公司（以下简称凯旋公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服连云港市海州区人民法院（2012）海民初字第0805号民事判决，向本院起上诉。本院于2013年10月2……