（2015）丽中民二初字第98号

原被告双方所签《建设工程施工合同》合法有效。在合同履行过程中，被告存在不按约定支付工程进度款的违约行为，在2011年5月29日三方所签《备忘录》中已明确至2010年12月底被告已拖欠进度款6697372元，根据被告于2010年4月12日出具的付款承诺书，该款应于2010年5月20日前支付完毕，但被告至今未支付，故原告要求被告支付6697372元进度款自2010年6月30日始的同期银行贷款利息的请求应予支持。因该项工程复工仍至今无望，故原告要求解除合同的主张应予支持。2011年5月29日三方所签《备忘录》已明确被告已完成工程量39167179元。实际已支付23101587元。故被告至今欠工程款16065592元。对该欠款，原告主张自2015年12月30日起计算利息的要求符合法律规定而应予支持。据《备忘录》的约定，被告还应向原告支付停工后球场管理人员的管理费用240000元。本院依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条第一款第（四）项、第一百零七条之规定判决如下： 一、解除原被告双方签订的《建设工程施工合同》； 二、由被告丽江玉龙雪山盛达旅游发展股份有限公司于判决生效后

原被告双方所签《建设工程施工合同》合法有效。在合同履行过程中，被告存在不按约定支付工程进度款的违约行为，在2011年5月29日三方所签《备忘录》中已明确至2010年12月底被告已拖欠进度款6697372元，根据被告于2010年4月12日出具的付款承诺书，该款应于2010年5月20日前支付完毕，但被告至今未支付，故原告要求被告支付6697372元进度款自2010年6月30日始的同期银行贷款利息的请求应予支持。因该项工程复工仍至今无望，故原告要求解除合同的主张应予支持。2011年5月29日三方所签《备忘录》已明确被告已完成工程量39167179元。实际已支付23101587元。故被告至今欠工程款1

云南省丽江市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2015)丽中民二初字第98号 原告：云南生态技术有限公司。 住所：云南省昆明市五华区教场西路**。 法定代表人：王晓林，董事长。 委托代理人（特别授权）陈文辉，李云娜，云南胜初律师事务所律师。 被告:丽江玉龙雪山盛达旅游发展股份有限公司。 法定代表人：金舰，董事长。 云南生态技术有限公司诉丽江玉龙雪山盛达旅游发展股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案……