建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁03民终3472号

原告主张的诉讼请求证据不足，不能得到支持。原被告于2016年7月26日签订的会议纪要，系原告主张逾期违约金的依据。该会议纪要约定的竣工日期为2016年8月15日，系对双方所签工程施工合同竣工日期的变更。会议纪要中未完成的塔架工程还有迁占工作未完成，迁占工作中何时能够与占地村民达成占地青苗补偿协议，具有不可预见性，且原告对于迁占工作具有协助义务。2016年11月5日，被告与两户占地村名达成青苗补偿协议，才得以顺利施工；从被告提供的工程签证和原、被告及丽村电站技术公司的人员共同签署的证明一份可证实涉案工程由于天气因素（降雨）、迁占协调阻工因素导致线路施工过程中存在部分误工的事实；原被告签订的工程施工合同约定：塔架完成后，支付工程款的30%，原告未按约定支付进度款，被告有权停止施工。原告延迟支付塔架工程的进度款49天，被告辩称可以扣除工期49天的理由具有合同依据；山东电力建设质量监督中心站于2016年12月23日给业主方淄博汇祥新能源有限公司出具《电力工程质量监督检查并网通知书》，淄博汇祥新能源有限公司方可办理涉案工程的并网手续，并网手续办理完毕后，施工方方可进入变电站完成剩余工程。综合上述

原告主张的诉讼请求证据不足，不能得到支持。原被告于2016年7月26日签订的会议纪要，系原告主张逾期违约金的依据。该会议纪要约定的竣工日期为2016年8月15日，系对双方所签工程施工合同竣工日期的变更。会议纪要中未完成的塔架工程还有迁占工作未完成，迁占工作中何时能够与占地村民达成占地青苗补偿协议，具有不可预见性，且原告对于迁占工作具有协助义务。2016年11月5日，被告与两户占地村名达成青苗补偿协议，才得以顺利施工；从被告提供的工程签证和原、被告及丽村电站技术公司的人员共同签署的证明一份可证实涉案工程由于天气因素（降雨）、迁占协调阻工因素导致线路施工过程中存在部分误工的事实；原被告签订的工程施

山东省淄博市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2019)鲁03民终3472号 上诉人（原审原告）：湖南省工业设备安装有限公司，住所地：湖南省株洲市芦淞区七一路88号中旺锦安城。 法定代表人：周慧，董事长。 委托诉讼代理人：熊超，湖南金州律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：淄博瑞安输变电工程有限公司，住所地：山东省淄博市张店区和平路130号。 法定代表人：徐波涛，董事长。 委托诉讼代理人：颜丙……