建设工程施工合同纠纷 （2019）湘1021民初567号
裁判要旨
本案的争议焦点是：一、原、被告之间签订的合同是否有效；二、本案的工程量如何确定；三、罗鸿进完成的工程造价如何确定；四、罗鸿进是否应赔偿东龙公司因清理废桩产生的损失及损失的数额；五、罗鸿进是否存在多领工程款需返还的问题。 焦点一，原、被告之间签订的合同是否有效。 东龙公司承建S214线桂阳县腊园至黄腊塘公路（一期）改造工程A4标后，特别成立了东龙A4标项目部，东龙A4标项目部既不是领取营业执照的分公司，也不是能独立承担责任的法人单位，因此东龙A4标项目部行为的法律后果应由设立人东龙公司承担。 东龙公司作为承包人，明知中标工程不能分包，仍授意东龙A4标项目部与罗鸿进签订了《A4标欧阳海大桥工程施工合同》，并约定由罗鸿进按包工包料、包质量、包安全、包保修的方式承包，属于违法分包行为，罗鸿进没有建设工程施工资质，双方所签订的合同因违反法律强行性规定无效。 故罗鸿进要求被告支付因工程付款违约导致停工人员工资360000元、违约金48000元本院不予支持；焦点二、本案的工程量如何确定。 罗鸿进承包A4标欧阳海大桥工程后，进行了施工，东龙A4标段项目部向罗鸿进下达了《解除A4标段欧阳海大桥施工合同》
摘要
罗鸿进与江西东龙建设集团有限公司、江西东龙建设集团有限公司湖南分公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
湖南省桂阳县人民法院民 事 判 决 书（2019）湘1021民初567号原告（反诉被告）：罗鸿进，男，汉族，湖南省桂阳县人，住湖南省桂阳县。 委托诉讼代理人：王当正，湖南民浩律师事务所律师，代理权限系特别授权。 被告（反诉原告）：江西东龙建设集团有限公司，住所地：江西省赣州市章贡区黄屋坪路**。 法定代表人：杨水石，该公司董事长。 委托诉讼代理人颜世兵，湖南志浩律师事务所律师。 委托诉讼代理人：周……