建设工程施工合同纠纷 （2012）永中法民一初字第15号

本案系建设工程施工合同纠纷。原、被告双方签订的建设工程施工合同，是双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对双方具有约束力，双方应遵照合同履行各自义务。本案原告按照合同约定完成了被告发包的工程建设任务，工程质量合格，且案涉工程已交付被告使用，被告应按合同约定向原告支付工程款。原告完成的工程造价为14，890，566.56元，扣除被告已经支付的11，661，300.85元，尚余3，229，265.71元未支付。因此，对于原告请求被告支付工程款4，092，744.15元的诉讼请求，本院予以部分支持。因被告未按时支付工程款，根据双方签订的合同“通用条款第35.2款约定：若发包方不按期支付，则应按第33.4款规定向承包方支付逾期付款违约金，即应从逾期第一天起按中国人民银行规定的同期贷款利率的2倍计算逾期付款的利息。被告应按中国人民银行规定的同期贷款利率的2倍向原告支付未付工程款相应的利息。关于利息起算的日期，虽双方在合同中约定了结算审批付款的时限，但因工程建设工期远超预期，双方未能就结算事宜达成一致，工程款数额一直未定，对于耗时较长未能结算工程款，双方均存在一定的责任，

本案系建设工程施工合同纠纷。原、被告双方签订的建设工程施工合同，是双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对双方具有约束力，双方应遵照合同履行各自义务。本案原告按照合同约定完成了被告发包的工程建设任务，工程质量合格，且案涉工程已交付被告使用，被告应按合同约定向原告支付工程款。原告完成的工程造价为14，890，566.56元，扣除被告已经支付的11，661，300.85元，尚余3，229，265.71元未支付。因此，对于原告请求被告支付工程款4，092，744.15元的诉讼请求，本院予以部分支持。因被告未按时支付工程款，根据双方签订的合同“通用条款第35.2款约定：若发包

湖南省永州市中级人民法院民 事 判 决 书（2012）永中法民一初字第15号原告湖南省建筑工程集团总公司。法定代表人刘运武，该公司董事长。委托代理人王贤金，系该公司职员。委托代理人王小菠，北京盈科（长沙）律师事务所律师。被告湖南新华晒北滩水电开发有限公司。法定代表人吴道胜，该公司董事长。委托代理人周小平，系该公司副总经理。委托代理人何平，系该公司法律顾问。原告湖南省建筑工程集团总公司（以下简称：建……