建设工程施工合同纠纷 （2021）鲁10民终1080号

本案争议的焦点为环能设计院公司应付工程款条件是否成就及应付工程款数额问题。根据施工合同约定，工程于2016年12月20日开工，工期90天，而环能设计院公司提供施工图纸的最后日期为2017年5月27日。这说明在施工过程中，环能设计院公司边设计、边绘图并边交由威海鹏誉公司进行施工，且在约定的工期内施工图纸尚且未提供完毕。由于该工程没有将施工图纸、施工内容、施工预算事先做好，这就会造成在实际履行过程中，工程范围、施工日期、工程价值等方面会发生变化且存在与合同内容不符的情况出现。另，由于该工程双方未签署竣工报告和进行验收环能设计院公司即接续施工并交付威海魏桥电厂使用，其提出涉案工程存在质量问题，不予支持。双方于2018年即开始对工程造价进行审核，从审核的过程来看，环能设计院公司对相关工程资料是掌握并了解的，其以威海鹏誉公司未提供竣工资料等材料主张付款条件未成就的抗辩，理由不当，不予支持。另，环能设计院公司已接收涉案工程并交付威海魏桥电厂使用多年，其与威海魏桥电厂是否进行结算不应做为其拒付工程价款的理由。由于双方就工程量及工程价款未能达成一致意见，经一审法院依法委托具有鉴定资质的鉴定机构对此进行

本案争议的焦点为环能设计院公司应付工程款条件是否成就及应付工程款数额问题。根据施工合同约定，工程于2016年12月20日开工，工期90天，而环能设计院公司提供施工图纸的最后日期为2017年5月27日。这说明在施工过程中，环能设计院公司边设计、边绘图并边交由威海鹏誉公司进行施工，且在约定的工期内施工图纸尚且未提供完毕。由于该工程没有将施工图纸、施工内容、施工预算事先做好，这就会造成在实际履行过程中，工程范围、施工日期、工程价值等方面会发生变化且存在与合同内容不符的情况出现。另，由于该工程双方未签署竣工报告和进行验收环能设计院公司即接续施工并交付威海魏桥电厂使用，其提出涉案工程存在质量问题，不予支

山东省威海市中级人民法院民 事 判 决 书(2021)鲁10民终1080号上诉人（原审被告）：山东省环能设计院股份有限公司，住所地济南市高新区舜华路2000号舜泰广场1号楼20层B区2002室，统一社会信用代码913700007554381742。法定代表人：张福泉，董事长。委托诉讼代理人：张传伟，山东众成清泰律师事务所律师。委托诉讼代理人：栾卫建，山东凌云志律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：……