建设工程合同纠纷 （2015）曲中民终字第1065号

根据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条及二百七十五条规定：建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。本案中，原、被告所签订的建设工程施工意向协议及建设工程框架协议并未对合同法第二百七十五条规定的内容进行详细约定，后也未对上述两份协议进行补充。庭审中，被告大普安村小组表示同意解除建设工程施工意向协议、建设工程施工框架协议，本院依法予以支持。本案中，被告大普安村小组所发包的美丽乡村建设项目并未取得相关部门的审批及报建手续导致原告无法开展施工，故被告大普安村小组应当返还原告云南滇广公司履约保证金100万元。对于原告要求被告赔偿100万元损失的诉讼请求，因原告所提交的大普安“美丽乡村”项目部工资及开支不能证明其诉请，故依法不予支持。被告辩称与原告签订半截田水坝施工合同中，原告重大违约应承担相应后果的意见，因与本案无关联性，依法不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款

根据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条及二百七十五条规定：建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。本案中，原、被告所签订的建设工程施工意向协议及建设工程框架协议并未对合同法第二百七十五条规定的内容进行详细约定，后也未对上述两份协议进行补充。庭审中，被告大普安村小组表示同意解除建设工程施工意向协议、建设工程施工框架协议，本院依法予以支持。本案中，被告大普安村小组所发包的美丽乡村建设项目

云南省曲靖市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）曲中民终字第1065号上诉人（原审被告）师宗县雄壁镇大普安村小组。负责人郭炳生，该村小组组长。委托代理人边朝辉，云南边昭辉律师事务所律师。特别授权代理。被上诉人（原审原告）云南滇广建筑工程有限公司。法定代表人李华刚，公司总经理。委托代理人谭飞，云南信道律师事务所律师。特别授权代理。上诉人云南滇广建筑工程有限公司（以下简称“云南滇广公司”）因与被……