建设工程施工合同纠纷 （2014）长中民再终字第00396号

益康公司已交给浏阳市建设局的交易服务费和施工安全服务费共11090.09元，该费用系益康公司办理报建手续过程中产生的费用，应由益康公司承担；预交水费2000元，该费用虽系镇头园林公司进场前缴纳，但属于预交性质，故该费用实际为镇头园林公司施工过程中所花费，应由镇头园林公司承担；瓷砖款35556元，因双方确认的造价咨询报告中已将此款扣除，故不再重复计算；益康公司支付给水电工工资10000元，益康公司未提交充分证据证实该款系支付给镇头园林公司，故该款不应计算为已付工程款。故益康公司已付工程款数额应确定为2875673.2元。虽双方签订的补充协议约定，益康公司在结算后付款时代扣税金，但现双方均未实际缴纳税金，故税金问题在本案中不作处理，待实际缴纳时按合同约定履行。综上，益康公司还应支付镇头园林公司工程款1715857.62元。二、关于违约责任问题。双方约定开工日期从清桩开始计算工期，益康公司无证据证明镇头园林公司故意拖延清桩日期，故应从2011年5月1日，即2#楼清桩开始计算；2011年10月27日，双方进行阶段验收交房后即解除合同。此外，停电两天，工期应顺延。故镇头园林公司实际施工时间为17

益康公司已交给浏阳市建设局的交易服务费和施工安全服务费共11090.09元，该费用系益康公司办理报建手续过程中产生的费用，应由益康公司承担；预交水费2000元，该费用虽系镇头园林公司进场前缴纳，但属于预交性质，故该费用实际为镇头园林公司施工过程中所花费，应由镇头园林公司承担；瓷砖款35556元，因双方确认的造价咨询报告中已将此款扣除，故不再重复计算；益康公司支付给水电工工资10000元，益康公司未提交充分证据证实该款系支付给镇头园林公司，故该款不应计算为已付工程款。故益康公司已付工程款数额应确定为2875673.2元。虽双方签订的补充协议约定，益康公司在结算后付款时代扣税金，但现双方均未实际缴

湖南省长沙市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）长中民再终字第00396号申请再审人（一审原告、反诉被告、二审上诉人）：湖南省益ＸＸ物高科技有限公司。法定代表人：张晓君，董事长。委托代理人：游小龙，湖南云天律师事务所律师。被申请人（一审被告、反诉原告、二审被上诉人）：浏阳市镇头建筑园林有限责任公司。法定代表人：肖文斌，董事长。委托代理人：吴晓，北京市长安律师事务所长沙分所律师。委托代理人：杨……