建设工程施工合同纠纷 （2015）哈民六民终字第12号

关于营城子村委会是否应给付刘伟民拖欠的工程款及利息的问题。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。”第十四条第三项规定：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”本案中，案涉工程虽未经验收、结算，但工程完工后已实际投入使用，可以确定竣工日期。根据上述法律规定，工程未经验收，发包方提前使用的，发生质量或者其他问题，由发包方自行承担，也不能免除其支付工程款的义务。案涉二份工程承包合同书对工程款的结算及给付均约定：“如刘伟民自行申请的省财政资金不能及时到位或不能到位，所形成的修路债务可在2011年1月1日前后结算，由村出具欠据，并按信用社同期贷款利息计算，在村里有经济能力的前提下逐年偿还。”现省财政资金未能到位，案涉工程已交付使用多年，营城子村委会应按双方的约定为刘伟民出具欠据，

关于营城子村委会是否应给付刘伟民拖欠的工程款及利息的问题。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。”第十四条第三项规定：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”本案中，案涉工程虽未经验收、结算，但工程完工后已实际投入使用，可以确定竣工日期。根据上述法律规定，工程未经验收，发包方提

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）哈民六民终字第12号上诉人（原审被告）五常市营城子满族乡营城子村村民委员会，住所地五常市营城子满族乡营城子村。法定代表人裴亚忠，村委会主任。委托代理人赵宪国，住五常市。被上诉人（原审原告）刘伟民，住五常市。委托代理人吴畏，黑龙江天钟律师事务所律师。上诉人五常市营城子满族乡营城子村村民委员会（以下简称营城子村委会）因与被上诉人刘伟民建设工程施……