买卖合同纠纷 （2016）鲁09民终2599号

原被告签订的销售及施工合同，意思表示真实，内容符合法律规定，形式要件齐全，属有效合同，各方应自觉履行。合同签订后，被告依约履行了合同约定付款义务，原告虽延迟交货并安装，但未导致本合同解除或终止，因此原告未构成根本违约。虽然原告延期供货并导致延期安装，被告亦在原告延迟购货后于2011年11月1日支付安装费96800元，视为被告对原告延迟供货的认可，被告在原告安装完毕后经过了验收，被告应及时付清货款及安装费，久拖不决，与法相悖。因此，原告要求被告支付违约金的诉讼请求，依法不予支持。被告要求的反诉违约金，由于原告的延迟未造成本合同解除或终止，依法不予支持。被告垫支的赔偿金5000元，由于有原被告的往来函，依法应由原告支付。判决：一、被告山东光彩投资有限公司本判决生效后五日内支付原告东芝电梯（中国）有限公司元电梯设备款263680元、电梯安装费96800元、共计360480元；二、被告山东光彩投资有限公司垫支的赔偿金5000元，由原告东芝电梯（中国）有限公司承担，限本判决生效后五日履行完毕；三、驳回原告东芝电梯（中国）有限公司的其他诉讼请求。四、驳回被告山东光彩投资有限公司的诉讼请求。案件受理

原被告签订的销售及施工合同，意思表示真实，内容符合法律规定，形式要件齐全，属有效合同，各方应自觉履行。合同签订后，被告依约履行了合同约定付款义务，原告虽延迟交货并安装，但未导致本合同解除或终止，因此原告未构成根本违约。虽然原告延期供货并导致延期安装，被告亦在原告延迟购货后于2011年11月1日支付安装费96800元，视为被告对原告延迟供货的认可，被告在原告安装完毕后经过了验收，被告应及时付清货款及安装费，久拖不决，与法相悖。因此，原告要求被告支付违约金的诉讼请求，依法不予支持。被告要求的反诉违约金，由于原告的延迟未造成本合同解除或终止，依法不予支持。被告垫支的赔偿金5000元，由于有原被告的往

山东省泰安市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鲁09民终2599号上诉人(原审被告、反诉原告)：山东光彩投资有限公司。住所地：泰山大街西段路南。法定代表人：马士恒，董事长。委托诉讼代理人：王征，山东岳首律师事务所律师。委托诉讼代理人：邵长亮，山东岳首律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：东芝电梯（中国）有限公司。住所地：上海市宝山区蕴川路***号。法定代表人：幡野一尋，总裁。委托……