买卖合同纠纷 （2016）苏05民终7599号

金丰公司与精工集团间的买卖关系合法有效，受法律保护。精工集团结欠金丰公司货款1443321.5元，事实清楚，理应给付。关于精工集团提出双方约定“主体封顶后付款至总货款的90%，余款在主体封顶后六个月内一次性付清”，精工集团承建的土建的结构层数是10层及15层。而现在土建工程只建到五层，付款条件不成立，精工集团不应给付货款的答辩意见，经查，金丰公司、精工集团、夏文通双方签订合同时虽然对合同支付期限设定了一定的条件，但这只是对履行期限附条件，而不是对履行本身附条件，在合同履行义务确定存在的情况下，所附条件不能影响履行义务的存在与否。本案中，金丰公司按约履行了自己的供货义务，精工集团的付款义务随之确定。但是其付款期限所附条件是10-15层的土建工程必须封顶，而该土建工程自2013年年底停工至今只建了5层，精工集团的付款义务因所附条件未发生而处于不确定中，如果所附条件永远不发生，精工集团的付款义务就随之免除，这显然有失公平。在长达两年多的时间内，精工集团未对该工程恢复施工，应视为该10-15层的土建工程封顶的条件不能成就，付款期限不再明确。根据法律规定，金丰公司就可以随时要求精工集团履行付款义

金丰公司与精工集团间的买卖关系合法有效，受法律保护。精工集团结欠金丰公司货款1443321.5元，事实清楚，理应给付。关于精工集团提出双方约定“主体封顶后付款至总货款的90%，余款在主体封顶后六个月内一次性付清”，精工集团承建的土建的结构层数是10层及15层。而现在土建工程只建到五层，付款条件不成立，精工集团不应给付货款的答辩意见，经查，金丰公司、精工集团、夏文通双方签订合同时虽然对合同支付期限设定了一定的条件，但这只是对履行期限附条件，而不是对履行本身附条件，在合同履行义务确定存在的情况下，所附条件不能影响履行义务的存在与否。本案中，金丰公司按约履行了自己的供货义务，精工集团的付款义务随之确

江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）苏05民终7599号上诉人（原审被告）：夏文通，男，1957年1月10日出生，汉族，住浙江省杭州市萧山区。委托诉讼代理人：竺育祥，浙江明显律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：张家港市金丰建筑材料有限公司，住所地江苏省张家港市金港镇后塍袁家桥。法定代表人：刘军，该公司总经理。委托诉讼代理人：王亚峰，江苏颐华（张家港）律师事务所律师。原审被告：浙……