建设工程施工合同纠纷 （2014）滁民一初字第00179号

江苏沪武公司与安徽招友公司签订的《建设工程施工合同》，是双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律、法规的规定，应为合法有效，双方之间系建设工程施工合同关系，应按合同约定履行各自的义务。（一）关于江苏沪武公司主张解除双方签订的建设工程施工合同问题根据2011年9月15日安徽招友公司与江苏沪武公司签订《建设工程施工合同》，关于工程进度款约定：厂房工程，以每个单体工程每层完工后付已完工程量的50%为进度款，完工后一个月内付至总造价的90%。因安徽招友公司未能按约定支付工程进度款，双方于2012年8月17日又签订协议书一份，确认江苏沪武公司承建安徽招友公司2#厂房工程（15000平方米）基本完工，并约定：安徽招友公司于2012年8月21日前支付工程款200万元，江苏沪武公司收到工程款后必须配合安徽招友公司装饰工程的顺利进行和清理部分材料款，于2012年8月31日前支付工程款200万元给江苏沪武公司。而在该协议签订后，安徽招友公司仍未能按协议履行，已构成违约。现涉案工程已长期处于停工状态，双方签订的建设工程施工合同之根本目的已无法实现，江苏沪武公司主张解除双方之间建设工程施工合同，符合法律规定

江苏沪武公司与安徽招友公司签订的《建设工程施工合同》，是双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律、法规的规定，应为合法有效，双方之间系建设工程施工合同关系，应按合同约定履行各自的义务。（一）关于江苏沪武公司主张解除双方签订的建设工程施工合同问题根据2011年9月15日安徽招友公司与江苏沪武公司签订《建设工程施工合同》，关于工程进度款约定：厂房工程，以每个单体工程每层完工后付已完工程量的50%为进度款，完工后一个月内付至总造价的90%。因安徽招友公司未能按约定支付工程进度款，双方于2012年8月17日又签订协议书一份，确认江苏沪武公司承建安徽招友公司2#厂房工程（15000平方米）基本完工，并

安徽省滁州市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）滁民一初字第00179号原告：江苏沪武建设工程有限公司，住所地江苏省扬州市江都区，组织机构代码25299526-X。法定代表人：张玉柏，系该公司董事长。委托代理人：邹亨定。委托代理人：刘海，安徽兴皖律师事务所律师。被告：安徽招友新能源科技有限公司，住所地安徽省滁州市。法定代表人：杨招友，该公司董事长。委托代理人：奚建荣，系安徽省亿鼎置业有限公司……