买卖合同纠纷 （2015）邯市民三终字第113号

原、被告签订的《多级离心泵及配套设备采购合同》合法有效。原告已向被告交付了全部货物，且被告未在合理期限内提出异议，故被告应按照合同约定向原告支付全部货款1250000元。扣除被告已支付的货款500000元，被告金源公司还应支付原告凯泉公司剩余货款750000元。关于上诉人上诉称被上诉人存在逾期交货问题。本院认为，依据《中华人民共和国合同法》第六十七条规定，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。本案中，合同签订时间是2012年9月21日，按合同约定，合同签订后10个工作日，上诉人向被上诉人支付预付款，交货日期为预付款到账60日，上诉人于2012年11月才第一次支付款项，其已构成违约，在其未按照合同约定时间支付预付款的情况下，要求对方按期发货，无事实和法律依据，故其主张被上诉人逾期交货存在违约的上诉理由不能成立，上诉人以此为据，主张被上诉人应赔偿其经济损失929447.84元，也不应支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判

原、被告签订的《多级离心泵及配套设备采购合同》合法有效。原告已向被告交付了全部货物，且被告未在合理期限内提出异议，故被告应按照合同约定向原告支付全部货款1250000元。扣除被告已支付的货款500000元，被告金源公司还应支付原告凯泉公司剩余货款750000元。关于上诉人上诉称被上诉人存在逾期交货问题。本院认为，依据《中华人民共和国合同法》第六十七条规定，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。本案中，合同签订时间是2012年9月21日，按合同约定，合同签订后10个工作日，上诉人向被上

河北省邯郸市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）邯市民三终字第113号上诉人（原审被告）：邯郸县金源矿业有限公司，住所地：邯郸县康庄乡南李庄村村西。法定代表人：焦凯军，该公司经理。委托代理人：牛长生、李洪亮，河北冀隆律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：上海凯泉泵业（集团）有限公司，住所地：上海市嘉定区曹安公路4255号。法定代表人：林凯文，该公司总经理。委托代理人赵智安，河北群星律师事务所……