建设工程施工合同纠纷 （2020）鲁02民初1939号

原告与被告签订《合作开发合同书》以及《补充协议书》，是双方真实意思表示，双方应严格依约履行。协议约定原告以垫资施工、利润分成形式与被告进行合作开发。一期工程原告无故逾期施工长达100余天，存在严重的工程质量问题，上述问题不能排除系原告自身施工原因造成的。原、被告双方签订的《补充协议书》，对合同履行以及解除等有明确约定，被告未能缴纳二期工程保证金3000万元，其施工的一期工程存在逾期施工以及质量问题。原告的上述行为属于严重违约，被告依约进行合理催告未果，据此要求解除双方尚未履行的补充合同，并要求原告撤离涉案二期工程工地，符合双方合同约定以及法律规定，本院予以支持。双方合同解除的主要原因，系原告违约造成的，涉案二期主体工程已由他人另行施工完毕，原告要求履行未完的合同义务，既不具备事实上继续履行条件，也缺乏相应的法律依据，本院不予支持。原告存在严重违约行为，致使原有合同无法继续履行。原告违反合同约定，可得利益损失系原告自身原因造成的，发生的损失应由其自己承担。原告要求被告赔偿其损失依据不足，理由不能成立，本院不予支持。原告未能提供二期工程量有效证据，可在证据充足后，另行主张其实际完成的工程量

原告与被告签订《合作开发合同书》以及《补充协议书》，是双方真实意思表示，双方应严格依约履行。协议约定原告以垫资施工、利润分成形式与被告进行合作开发。一期工程原告无故逾期施工长达100余天，存在严重的工程质量问题，上述问题不能排除系原告自身施工原因造成的。原、被告双方签订的《补充协议书》，对合同履行以及解除等有明确约定，被告未能缴纳二期工程保证金3000万元，其施工的一期工程存在逾期施工以及质量问题。原告的上述行为属于严重违约，被告依约进行合理催告未果，据此要求解除双方尚未履行的补充合同，并要求原告撤离涉案二期工程工地，符合双方合同约定以及法律规定，本院予以支持。双方合同解除的主要原因，系原告违

山东省青岛市中级人民法院民 事 判 决 书(2020)鲁02民初1939号原告：胶南市建筑工程公司，住所地青岛市黄岛区明关路（原海滨四路509号），统一社会信用代码：91370211163982141P。法定代表人：张焕青，董事长。委托诉讼代理人：徐迎伏，北京市盈科（青岛）律师事务所律师。委托诉讼代理人：李培江，北京市盈科（青岛）律师事务所律师。被告：青岛国开教育科技有限公司，住所地青岛市莱西市水……