建设工程施工合同纠纷 （2021）兵08民终164号

根据原告的主张及被告的答辩，本案的争议焦点为：一、涉案的建设工程合同是否合法有效；二、责任主体如何确定；三、原告要求被告给付的各项损失如何认定。 关于焦点一。本案中，根据原、被告三方签订的《新疆昆仑山不锈钢年产10万吨管材项目施工协议》，昆仑山公司系发包方，李洪是施工承包人，广联公司是被挂靠单位。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的……。”依据上述法律规定，李洪挂靠广联公司与昆仑山公司之间签订施工协议依法认定无效。 关于焦点二。依据《中华人民共和国合同法》第二百八十四条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。”本案李洪进场施工后，发包方昆仑山公司未办理好相关施工手续，致使工程中途停工。昆仑山公司在工程不能继续施工后，应当组织相关人员对现场进行清点，

根据原告的主张及被告的答辩，本案的争议焦点为：一、涉案的建设工程合同是否合法有效；二、责任主体如何确定；三、原告要求被告给付的各项损失如何认定。 关于焦点一。本案中，根据原、被告三方签订的《新疆昆仑山不锈钢年产10万吨管材项目施工协议》，昆仑山公司系发包方，李洪是施工承包人，广联公司是被挂靠单位。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的……。”依据上述法律规定，李洪挂靠广联公司与昆仑山

新疆生产建设兵团第八师中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）兵08民终164号 上诉人（原审原告）：李洪，男，1967年8月7日出生，住新疆沙湾县。 上诉人（原审被告）：新疆昆仑山不锈钢制品有限公司，住所地新疆石河子市十户滩镇玛桥小区17号。 法定代表人：王忠义，该公司董事长。 委托诉讼代理人：许庆有，新疆七合律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：石河子市广联建筑安装工程有限责任公司，住……