建设工程施工合同纠纷 （2017）内25民终641号

部分”认定”金河公司没有充分证据证明造成工期延误是由储秀全、连志成的原因，且金河公司在支付工程进度款方面自身也存在违约行为，故一审判决对其要求储秀全、连志成承担延期交工的赔偿责任主张不予支持是正确的”。关于金河公司诉求支付代扣代缴税款、支付社会保障费、支付维修费等，金河公司分别提出证据证明。就代扣代缴建安税款2048776.46元，金河公司举证纳税申报表、税收完税证明及工程款发票。其中税收完税证明为，2015年12月25日，锡林郭勒盟直属征收管理分局向纳税人昌祺公司出具，完税证明票号为（141）蒙地证01358235、（141）蒙地证01358236号。证明记载税款所属时期2015年12月1日至2015年12月31日。税金有教育附加税95914.74元、印花税31971.58元，营业税3197158.08元，城市维护建设税223801.07元、资源税319715.82元，金额小计3868561.29元。企业所得税2131438.72元。其中纳税申报表为金河公司就税收完税证明中各税额所作解释说明，申报表记载纳税人昌祺公司，其中营业税计税金额106571936元、税率3%、纳税额31971

部分”认定”金河公司没有充分证据证明造成工期延误是由储秀全、连志成的原因，且金河公司在支付工程进度款方面自身也存在违约行为，故一审判决对其要求储秀全、连志成承担延期交工的赔偿责任主张不予支持是正确的”。关于金河公司诉求支付代扣代缴税款、支付社会保障费、支付维修费等，金河公司分别提出证据证明。就代扣代缴建安税款2048776.46元，金河公司举证纳税申报表、税收完税证明及工程款发票。其中税收完税证明为，2015年12月25日，锡林郭勒盟直属征收管理分局向纳税人昌祺公司出具，完税证明票号为（141）蒙地证01358235、（141）蒙地证01358236号。证明记载税款所属时期2015年12月1日

内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院民 事 判 决 书（2017）内25民终641号上诉人（原审原告）内蒙古金河房地产开发有限责任公司，住所地锡林浩特市希办白音街世纪嘉园小区。法定代表人刘旭东，总经理。委托诉讼代理人张保柱，该公司法律顾问。上诉人(原审被告)褚秀全，男，1971年5月3日出生，汉族，住乌兰察布市集宁区。上诉人(原审被告)连志成，男，1964年1月24日出生，汉族，住乌兰察布市集宁区。……