建设工程合同纠纷 （2019）苏13民终1177号

新华公司、联炬公司之间签订《施工总承包合同》，双方之间形成建设工程施工合同关系，各自应按合同约定行使权利、履行义务。对于联炬公司是否应向新华公司支付工程款问题。《中华人民共和国合同法》第二百七十九条规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。工程验收为发包人的法定义务，本案中，双方签订的《施工总承包合同》约定“工程竣工交付时发包人严格按照相关规定及约定进行验收”“承包人认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前14天向发包人提供竣工验收所需资料和竣工验收申请。发包人收到申请后14日内组织初步验收”，根据该约

新华公司、联炬公司之间签订《施工总承包合同》，双方之间形成建设工程施工合同关系，各自应按合同约定行使权利、履行义务。对于联炬公司是否应向新华公司支付工程款问题。《中华人民共和国合同法》第二百七十九条规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包

江苏省宿迁市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）苏13民终1177号上诉人（原审被告）：江苏联炬高新技术创业服务中心有限公司，住所地江苏省泗阳县众兴镇北京东路开发区**。法定代表人：何永刚，系该公司董事长。委托诉讼代理人：许强风，江苏八面锋律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：南通新华建筑集团有限公司，住所地江苏省南通市通州区金沙镇新金路**。法定代表人：徐宏均，该公司董事长。委托诉讼代理人……