装饰装修合同纠纷 （2019）鲁03民终4108号

当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。原、被告之间签订的外立面装修合同以及装饰装修工程三方协议书系双方当事人的真实意思表示，且不违反有关法律规定，合法有效，予以确认。原告依约履行了涉案工程装修义务，被告应当依约支付相应工程款项。 本案争议焦点：1、关于工程是否存在延期问题，原告提交的多份工程签证与录音材料等证据相互印证，能够证实工程延期被告知晓并同意延期。2、关于被告淄博淘你欢商业管理有限公司是否承担责任问题。涉案三方于2018年6月8日签订的装饰装修工程三方协议书明确载明自签约之日起，淄博淘你欢商业管理有限公司在涉案合同中的权利义务由被告山东昊科实业有限公司承受，故淄博淘你欢商业管理有限公司在本案中不承担责任。3、关于涉案工程是否竣工问题。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”在本案中，被告于2018年10月20日对涉案工程开业使用，该行为应视为涉案工程已经竣工并交付。4、工程款数额认定问题，根据审计报告数额，扣除两被告已经支付数额，尚余工程款917895.1

当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。原、被告之间签订的外立面装修合同以及装饰装修工程三方协议书系双方当事人的真实意思表示，且不违反有关法律规定，合法有效，予以确认。原告依约履行了涉案工程装修义务，被告应当依约支付相应工程款项。 本案争议焦点：1、关于工程是否存在延期问题，原告提交的多份工程签证与录音材料等证据相互印证，能够证实工程延期被告知晓并同意延期。2、关于被告淄博淘你欢商业管理有限公司是否承担责任问题。涉案三方于2018年6月8日签订的装饰装修工程三方协议书明确载明自签约之日起，淄博淘你欢商业管理有限公司在涉案合同中的权利义务由被告山东昊科实业有限公司承受，故淄博淘你欢商业管理有限

山东省淄博市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁03民终4108号 上诉人（原审被告）：山东昊科实业有限公司，住所地淄博高新区中润大道中段北侧。统一社会信用代码：9137030067454437G。 法定代表人：韩智伟，副总经理。 委托诉讼代理人：解东志，山东泰诚律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：嘉林建设集团有限公司，住所地济南市历城区华龙路1110号1号楼24层。统一社会信用代……