建设工程施工合同纠纷 （2021）陕02民终240号

联星公司作为铜川市人民医院新区医院二期工程项目投资、工程招标及施工管理方，为实现利益最大化，安排其关联公司中盛公司与二建司签订的《建设工程施工合作协议书》，与大洋公司签订的《铜川新区医院二期建设工程劳务一标段施工劳务分包合同》，违反了建筑法的强制性规定，合同无效。“铜川市第二建筑工程有限责任公司新区医院二期工程项目部”专用章和以二建司名义设立的工程专用资金账户均由联星公司持有和使用，涉案工程项目实际由大洋公司施工，联星公司进行施工管理、支付工程款、退还履约保证金，且大洋公司对此是明知的，故大洋公司的工程款由联星公司承担付款义务。大洋公司要求铜川市人民医院、中盛公司、二建司共同承担付款责任的理由不予采纳。 大洋公司已完工程现已交付使用，参照《劳务分包合同》约定对已完工程造价作出的大洋公司施工的一标段工程造价为19829875.40元的司法鉴定意见予以采纳，减去已支付工程款1506万元，下欠工程款4769875.40元。由于联星公司未按约定支付工程款，造成大洋公司的损失1876496元予以确认。大洋公司施工至主体封顶后停工，2017年12月26日将工程结算报告提交联星公司，双方就工程款

联星公司作为铜川市人民医院新区医院二期工程项目投资、工程招标及施工管理方，为实现利益最大化，安排其关联公司中盛公司与二建司签订的《建设工程施工合作协议书》，与大洋公司签订的《铜川新区医院二期建设工程劳务一标段施工劳务分包合同》，违反了建筑法的强制性规定，合同无效。“铜川市第二建筑工程有限责任公司新区医院二期工程项目部”专用章和以二建司名义设立的工程专用资金账户均由联星公司持有和使用，涉案工程项目实际由大洋公司施工，联星公司进行施工管理、支付工程款、退还履约保证金，且大洋公司对此是明知的，故大洋公司的工程款由联星公司承担付款义务。大洋公司要求铜川市人民医院、中盛公司、二建司共同承担付款责任的理由

陕西省铜川市中级人民法院 民事判决书 （2021）陕02民终240号 上诉人（原审原告）：陕西大洋建筑劳务有限公司。住所地：西安市新城区。 法定代表人：陈太福，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：杜平容，该公司副总经理。 委托诉讼代理人：胡超奇，陕西仁和万国律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：铜川市人民医院。住所地：铜川市王益区。 法定代表人：胡贵仲，该院院长。 委托诉讼……