建设工程施工合同纠纷 （2015）定中民二初字第76号

蓝天公司与金亚通公司签订的《定西蓝天淀粉有限公司20万吨淀粉糖生产线项目工程施工协议书》约定的施工项目中主车间跨度为42米，而金亚通公司的资质为钢结构工程专业承包三级，不能承包跨度24米以上的钢结构工程，故该部分无效。因无效部分没有施工，不存在返还或折抵赔偿的问题，对双方当事人没有约束力；其余工程系双方当事人的真实意思表示，内容不违反国家法律、行政法规的效力性强制性规定，合法有效。被告金亚通公司没有按约定时间完工，剩余工程长时间停工，且剩余工程蓝天公司在省高院二审期间已转包第三方，被告继续施工已无可能，原告要求解除有效部分中未施工部分符合合同约定及法律规定，应予支持。对被告金亚通公司关于主厂房宽度42米，跨度7米属于被告施工范围，合同有效应继续履行的意见不予支持。蓝天公司根据协议约定履行了预付款100万元及支付5万元用于在建工程原材料库房基础人工费的义务，并且在金亚通公司进行原材料库房，附属车间施工中支付了95万元工程款。金亚通公司仅完成了附属车间的大部分工程和原材料库房的钢结构工程，成品车间、清洗车间、地沟及排水未施工，金亚通公司未按合同、承诺函约定时间完成施工，其行为构成违约。合同

蓝天公司与金亚通公司签订的《定西蓝天淀粉有限公司20万吨淀粉糖生产线项目工程施工协议书》约定的施工项目中主车间跨度为42米，而金亚通公司的资质为钢结构工程专业承包三级，不能承包跨度24米以上的钢结构工程，故该部分无效。因无效部分没有施工，不存在返还或折抵赔偿的问题，对双方当事人没有约束力；其余工程系双方当事人的真实意思表示，内容不违反国家法律、行政法规的效力性强制性规定，合法有效。被告金亚通公司没有按约定时间完工，剩余工程长时间停工，且剩余工程蓝天公司在省高院二审期间已转包第三方，被告继续施工已无可能，原告要求解除有效部分中未施工部分符合合同约定及法律规定，应予支持。对被告金亚通公司关于主厂房

甘肃省定西市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）定中民二初字第76号原告（反诉被告）甘肃蓝天马铃薯产业发展有限公司，住所地：定西市安定区巉口镇。法定代表人李幸泽，该公司董事长。委托代理人管海兰，女，汉族，生于1970年5月11日，甘肃省陇西县人，该公司职工。委托代理人袁振林，甘肃通源律师事务所律师。被告（反诉原告）甘肃金亚通钢结构工程有限公司，住所地：兰州市城关区何家庄125号第2幢1单元2……