建设工程施工合同纠纷 （2019）冀0223民初1786号
裁判要旨
当事人订立合同，应当遵循法律、行政法规，不得扰乱社会经济秩序，依法成立的合同受法律保护，违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效。 根据合同法的规定：承包人不得将其承包的全部建设工程转包第三人或者将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人，禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位，禁止承包单位将其承包的工程再分包。 即：承包人与发包人订立建设工程施工合同后，又将建设工程转包或违法分包给第三人，该第三人即为实际施工人。 本案中被告唐山东方建工集团有限公司将其承建的滦县新城老评剧团院改造工程中的105#、113#楼施工工程分包给原告沈志辉，原告沈志辉不具备相应的建筑资质，其行为因违反国家强制性法律规定，依法无效。 因原告沈志辉作为部分工程的实际施工人已经按照合同履行了相应义务，且建筑标的因发包人唐山明天房地产的原因造成停工、缓建，而原告沈志辉的施工工程量及工程款已经由其与唐山东方建工进行了结算，并且双方对于尚欠部分签属了付款协议，故原告要求支付尚欠工程价款的请求应予支持。 关于原告主张利息问题，因为付款协议约定付款期限为2014年前，因此本院确定付款最后期限为2014年
摘要
沈志辉与张宝明、唐山东方建工集团有限公司等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河北省滦州市人民法院民事判决书（2019）冀0223民初1786号原告：沈志辉，男，1976年8月6日出生，汉族，住天津市河东区。 委托诉讼代理人：徐景生，男，河北渤澳律师事务所律师，特别代理。 被告：张宝明，男，1960年3月1日出生，汉族，住唐山市。 委托诉讼代理人：白秀清，男，滦州市光明法律服务所法律工作者，特别代理。 被告：唐山东方建工集团有限公司，住所地唐山市路北区大里路。 法定代表人：……