追偿权纠纷 （2021）渝04民终378号

宏梁公司承包的涉案工程已施工部分经验收不合格而一直未整改，经荣昌土地储备整治中心多次催告，宏梁公司直至2017年4月5日才复函拒绝继续施工、整改，对于荣昌土地储备整治中心请求解除合同予以支持，遂判决：解除《施工合同》；宏梁公司向荣昌土地储备整治中心赔偿损失608401.66元、返还超额支付工程款368646.36元并支付违约金61603.96元。后宏梁公司提起上诉，2019年3月13日，重庆市第五中级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。2019年5月29日，宏梁公司在执行程序中共计支付了案款及诉讼费用1114510元。2019年7月29日，宏梁公司就本案起诉至重庆市荣昌区人民法院，要求蒋俊立即向宏梁公司支付1114510元及利息。在该案审理过程中，蒋俊提出与宏梁公司签订的《协议书》实际是建设工程的挂靠合同，属于无效合同，蒋俊是代表曾飞与宏梁公司签订的该协议书。庭审中，宏梁公司申请出庭证人林刚陈述涉案工程系转包给蒋俊，《承诺书》系蒋俊出具。蒋俊陈述自己并非承包人，涉案工程是自己在全面负责，该工程在施工过程中确实出现了质量问题，且中途有停工，造成工期延误的原因是因为设计有问题造成施工费用不

宏梁公司承包的涉案工程已施工部分经验收不合格而一直未整改，经荣昌土地储备整治中心多次催告，宏梁公司直至2017年4月5日才复函拒绝继续施工、整改，对于荣昌土地储备整治中心请求解除合同予以支持，遂判决：解除《施工合同》；宏梁公司向荣昌土地储备整治中心赔偿损失608401.66元、返还超额支付工程款368646.36元并支付违约金61603.96元。后宏梁公司提起上诉，2019年3月13日，重庆市第五中级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。2019年5月29日，宏梁公司在执行程序中共计支付了案款及诉讼费用1114510元。2019年7月29日，宏梁公司就本案起诉至重庆市荣昌区人民法院，要求蒋俊立即

重庆市第四中级人民法院民 事 判 决 书(2021)渝04民终378号上诉人（原审被告）：蒋俊，男，汉族，1973年2月28日出生，住重庆市渝中区。委托诉讼代理人：许立，北京（德恒）重庆律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：重庆宏梁建设工程有限公司，住所地重庆市黔江区正阳街道黔洲大道西段50号博宏大厦1幢2-12-11-3，统一社会信用代码91500114711652996Y。法定代表人：梁振文，……