建设工程施工合同纠纷 （2021）豫01民终3630号

当事人均应按照合同约定履行各自的义务，不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担相应的法律责任。立业公司与万通公司已签订确认书，认定万通公司已按照合同施工约定完成了所有工程量，故扣除二被告已支付的1550000元，剩余工程款484500元，立业公司应予支付。在案涉工程施工期间至附着式脚手架解体退场之日，立业公司因行政机关管控要求存在停工情况，且涉及到2020年初的新冠疫情期停工期间，对由此延长工期而造成的损失，根据公平原则由双方共同承担为宜，根据本案情况，原审法院酌情扣减万通公司的施工时间5个月（2019年11月1日-2020年3月31日），至万通公司2020年6月30日拆除完毕且材料离场，立业公司超期为191天。立业公司与万通公司在合同中明确约定超出合同工期的部分，按每个机位每天超期费50元计算，故立业公司应支付万通公司超出约定工期的工程款总额为1403850元（147套×50元／天／套×191天）。立业公司没有按照合同约定按时支付万通公司剩余工程款，已经构成违约，原审法院酌定立业公司按照合同中未支付的工程款484500元的百分之五支付违约金24225元。原告主张过高的工程款

当事人均应按照合同约定履行各自的义务，不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担相应的法律责任。立业公司与万通公司已签订确认书，认定万通公司已按照合同施工约定完成了所有工程量，故扣除二被告已支付的1550000元，剩余工程款484500元，立业公司应予支付。在案涉工程施工期间至附着式脚手架解体退场之日，立业公司因行政机关管控要求存在停工情况，且涉及到2020年初的新冠疫情期停工期间，对由此延长工期而造成的损失，根据公平原则由双方共同承担为宜，根据本案情况，原审法院酌情扣减万通公司的施工时间5个月（2019年11月1日-2020年3月31日），至万通公司2020年6月30日拆除完毕且材料

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫01民终3630号上诉人(原审被告)：河南立业建筑劳务有限公司。法定代表人：饶仁国，系该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：史广松，郑州市惠济区信誉法律服务所法律工作者。委托诉讼代理人：潘振庆，河南金合力律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：河南万通建筑工程有限公司。法定代表人：郭琳娜，系该公司执行董事。委托诉讼代理人：夏冰洁，河南良达律师……