建设工程施工合同纠纷 （2015）莆民初字第592号

原告华鸿建设公司主张的违约金根据其起诉状及庭审陈述、庭后情况说明，包括两个部分，其一为2015年5月20日之前的逾期违约金。对该部分应根据合同对工程进度款的约定，对工程进度款履行情况进行审查。原告所提供的6份工程款支付证书有监理单位的审核意见及被告现场代表唐国璋的签字认可，可作为被告应支付工程进度款的依据。原告所提供的中国光大银行进账单2份因被告没有异议，可作为被告实际支付工程进度款的依据。对照上述两组证据，可认定截止2015年5月20日时，6笔应付工程进度款情况如下：1、2014年8月20日应付款2964万元，于2014年11月27日支付；2、2014年10月29日应付工程款836万元，于2014年11月27日支付；3、2014年10月29日应付工程款230万元，尚未支付；4、2014年10月29日应付工程款118万元，尚未支付；5、2014年12月5日应付工程款743万元，尚未支付；6、2015年2月21日应付工程款146万元，尚未支付。根据专用合同条款第15.1.2（7）“发包人不按期付款的，应当在逾期应付款之日的一个月后，按应付款金额为基数按日1‰支付违约金给承包

原告华鸿建设公司主张的违约金根据其起诉状及庭审陈述、庭后情况说明，包括两个部分，其一为2015年5月20日之前的逾期违约金。对该部分应根据合同对工程进度款的约定，对工程进度款履行情况进行审查。原告所提供的6份工程款支付证书有监理单位的审核意见及被告现场代表唐国璋的签字认可，可作为被告应支付工程进度款的依据。原告所提供的中国光大银行进账单2份因被告没有异议，可作为被告实际支付工程进度款的依据。对照上述两组证据，可认定截止2015年5月20日时，6笔应付工程进度款情况如下：1、2014年8月20日应付款2964万元，于2014年11月27日支付；2、2014年10月29日应付工程款836万元，于2

福建省莆田市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）莆民初字第592号原告：福建华鸿建设工程有限公司，住所地福建省莆田市荔城区镇海办英龙居委会八二一街319号912室，组织机构代码证代码67400409-1。法定代表人：林永田，董事长。委托诉讼代理人：郑祎宁，男，1984年1月17日出生，汉族，住福建省莆田市城厢区，委托权限特别代理。被告：莆田市正大房地产开发有限公司，住所地福建省莆田市荔城区黄……