装饰装修合同纠纷 （2021）鲁02民终6356号

本案的争议焦点为：1、中核元诚公司应给付深装公司的工程款数额。2、中核元诚公司应否赔偿深装公司窝工损失及垫资利息损失。 依法成立的合同，对双方当事人具有法律约束力。本案中，深装公司、中核元诚公司签订的《青岛泰山·基业（财富中心）项目室内装饰设计服务合同》、《泰山·基业（财富中心）项目售楼处（含样板间）装修工程施工合同》、《青岛财富中心（Q1）项目精装修工程施工合同书》、《青岛财富中心项目机电安装总包工程施工协议书》，系当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，上述合同的效力一审法院予以确认。合同订立后，深装公司进行施工，后因项目停工撤场。深装公司已经施工的工程内容所对应的工程造价，中核元诚公司应向深装公司支付。青岛公信永和工程管理咨询有限公司出具的青公信价鉴字（2020）036号《工程造价鉴定意见书》，该鉴定意见系经过法院依法委托，鉴定机构具备相应资质，鉴定程序合法，鉴定人员出庭接受质询，对该鉴定结论，一审法院予以采纳。鉴定报告中有争议的工程价款部分，因深装公司举证证明该争议部分的施工，中核元诚公司对此未提交相反证据，一审法院对争议部分计入工程造价。依照鉴定结论，深装公司施

本案的争议焦点为：1、中核元诚公司应给付深装公司的工程款数额。2、中核元诚公司应否赔偿深装公司窝工损失及垫资利息损失。 依法成立的合同，对双方当事人具有法律约束力。本案中，深装公司、中核元诚公司签订的《青岛泰山·基业（财富中心）项目室内装饰设计服务合同》、《泰山·基业（财富中心）项目售楼处（含样板间）装修工程施工合同》、《青岛财富中心（Q1）项目精装修工程施工合同书》、《青岛财富中心项目机电安装总包工程施工协议书》，系当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，上述合同的效力一审法院予以确认。合同订立后，深装公司进行施工，后因项目停工撤场。深装公司已经施工的工程内容所对应的工程造价，

山东省青岛市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2021)鲁02民终6356号 上诉人（原审原告）：深装总建设集团股份有限公司，住所地广东省深圳市福田区，统一社会信用代码91xx6R。 法定代表人：何杰，总经理。 委托诉讼代理人：王济晓，山东文康律师事务所律师。 委托诉讼代理人：赵胜，山东文康律师事务所实习律师。 被上诉人（原审被告）：青岛中核元诚置业有限公司，住所地山东省青岛市市南区，统一社会信……