买卖合同纠纷 （2021）粤01民终13586号

三成公司、优特公司双方签订《KN95折叠口罩机销售合同》，约定KN95折叠口罩机买卖事宜，并约定了交机标准、交机时间等内容。合同签订后，三成公司方按照合同约定，向优特公司预付了50%的货款即101万元，但在合同履行过程中，优特公司未按合同约定时间履行交付口罩机义务。且2020年5月15日，双方在验收机器设备时，机器设备存在问题，第二条设备主机无超声波，无法切割产品，无法启动试机等，即至2020年5月15日，优特公司仍无法向三成公司交付机器。根据合同约定，逾期交货15天则视为无法完成合同，优特公司逾期未能向三成公司交付符合合同约定质量标准的两台KN95折叠口罩机，构成违约，且逾期交付时间超过15天，依据合同约定和法律规定，三成公司有权解除合同，2020年5月18日，三成公司向优特公司发出律师函，要求解除合同，返还已付货款101万元之后，优特公司未提出异议。故双方之间的KN95折叠口罩机销售合同在律师函到达优特公司、唐云燕时已经解除。《中华人民共和国合同法》第九十七条“【解除的效力】合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措

三成公司、优特公司双方签订《KN95折叠口罩机销售合同》，约定KN95折叠口罩机买卖事宜，并约定了交机标准、交机时间等内容。合同签订后，三成公司方按照合同约定，向优特公司预付了50%的货款即101万元，但在合同履行过程中，优特公司未按合同约定时间履行交付口罩机义务。且2020年5月15日，双方在验收机器设备时，机器设备存在问题，第二条设备主机无超声波，无法切割产品，无法启动试机等，即至2020年5月15日，优特公司仍无法向三成公司交付机器。根据合同约定，逾期交货15天则视为无法完成合同，优特公司逾期未能向三成公司交付符合合同约定质量标准的两台KN95折叠口罩机，构成违约，且逾期交付时间超过15

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）粤01民终13586号上诉人（原审被告）：优特（广州）医疗器械投资有限公司，住所地广东省广州市花都区花东镇花北路9号A11-37号。法定代表人：唐云燕，该公司经理。上诉人（原审被告）：唐云燕，女，1977年4月16日出生，汉族，住广东省广州市越秀区。两上诉人共同委托诉讼代理人：钟德铭，广州市花都区花东镇法律服务所基层法律服务工作者。被上诉人（原……