装饰装修合同纠纷 （2017）冀01民终2171号

原、被告签订《河北龙创装饰装修工程施工合同》、《龙创装饰优惠补充协议》，该两份合同是双方当事人真实意思表示，原、被告应如约履行合同义务。原告按合同约定向被告支付95%工程款后，被告至今卫生间灯具未安装、门框缝未修补，应当继续履行合同义务。被告收到首付款三日后2015年12月3日开工，施工合同约定工程期限60天（以实际工作日计算），并未约定竣工日期。因中途原、被告交叉施工、2016年2月份春节等因素，工期以际工作日计算，被告应在2016年3月3日前竣工。原告要求被告自2016年1月29日支付违约金本院不予支持。被告未在规定的期限内完工，依照双方装修施工合同第十二条第二项约定，被告应当自2016年3月4日起每日支付原告工程造价的0.1%的违约金，即每日50元。原告2016年4月向被告施工人员收回房屋钥匙后，被告不能进行正常装修，不应再支付违约金，故被告应自2016年3月4日起至2016年4月15日止每日支付原告50元违约金，即2150元。原告主张因被告延期交工自2016年2月5日租房，原告未提供其告知被告产生房租损失的证据，且原告未采取适当措施防止损失扩大，故原告主张的租金损失于法无据，本

原、被告签订《河北龙创装饰装修工程施工合同》、《龙创装饰优惠补充协议》，该两份合同是双方当事人真实意思表示，原、被告应如约履行合同义务。原告按合同约定向被告支付95%工程款后，被告至今卫生间灯具未安装、门框缝未修补，应当继续履行合同义务。被告收到首付款三日后2015年12月3日开工，施工合同约定工程期限60天（以实际工作日计算），并未约定竣工日期。因中途原、被告交叉施工、2016年2月份春节等因素，工期以际工作日计算，被告应在2016年3月3日前竣工。原告要求被告自2016年1月29日支付违约金本院不予支持。被告未在规定的期限内完工，依照双方装修施工合同第十二条第二项约定，被告应当自2016年

河北省石家庄市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）冀01民终2171号上诉人（原审原告）：李慧慧，女，1988年3月1日生，汉族，现住石家庄高新区。委托诉讼代理人：范海岩，男，1986年7月23日生，汉族，现住石家庄高新区，系李慧慧丈夫。被上诉人（原审被告）：河北龙创装饰工程有限公司，住所地石家庄市长安区建华北大街省杂技团院内办公楼二层北边办公楼，统一社会信用代码：9113010039893……