建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁01民终8819号

港航公司与好来屋公司所签《水电、消防安装工程承包合同》《外墙大理石承包合同》《玻璃采光顶承包合同》系双方当事人的真实意思表示，无违反法律法规的情形，为有效合同。港航公司按合同约定的付款节点向好来屋公司支付工程款，好来屋公司却未能按期竣工，好来屋公司形成违约，应依约承担违约责任，三份施工合同的工程总价款为2153000元，逾期竣工每天按合同总工程款的0.3%支付违约金，按合同约定的2018年1月9日为竣工时间，至港航公司提起诉讼的2018年5月14日，逾期天数为125天，违约金数额807375元。现港航公司要求50万元的违约金未超出合同约定的标准，予以支持。三项工程停工至今，港航公司与好来屋公司已就两项工程进行结算，双方同意解除合同，另一项施工合同亦无法继续履行。港航公司要求解除该三项工程的施工合同，予以支持。因双方就外墙大理石工程尚未结算清楚，港航公司要求好来屋公司返还超支的工程款，现无法确定，可待双方结算清楚后另行主张。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十三条规定：“股东未履行或者未全面履行出资义务，公司或者其他股东请求其向公司依法全面履行出资义务

港航公司与好来屋公司所签《水电、消防安装工程承包合同》《外墙大理石承包合同》《玻璃采光顶承包合同》系双方当事人的真实意思表示，无违反法律法规的情形，为有效合同。港航公司按合同约定的付款节点向好来屋公司支付工程款，好来屋公司却未能按期竣工，好来屋公司形成违约，应依约承担违约责任，三份施工合同的工程总价款为2153000元，逾期竣工每天按合同总工程款的0.3%支付违约金，按合同约定的2018年1月9日为竣工时间，至港航公司提起诉讼的2018年5月14日，逾期天数为125天，违约金数额807375元。现港航公司要求50万元的违约金未超出合同约定的标准，予以支持。三项工程停工至今，港航公司与好来屋公司

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁01民终8819号上诉人（原审被告）：济南好来屋装饰工程有限公司，住所地济南市。法定代表人：王清兰，总经理。上诉人（原审被告）：王清兰，女，汉族，1962年10月27日出生，住济南市。上诉人（原审被告）：王桂芹，女，汉族，1973年3月19日出生，住山东省成武县。上诉人（原审被告）：张卫华，男，汉族，1974年10月5日出生，住山东省成武县。……