建设工程施工合同纠纷 （2015）汉中民一初字第00010号

本案原、被告双方签订的《宁强县左家湾水电站土建工程施工合同》及其《补充合同》系双方真实意思表示，合法有效。合同签订后原告安溪建司对涉案工程进行了施工，并按合同约定的工期于2014年8月中旬完成了大部分工程，因被告明盛公司的发电设备未能进场，致使收尾工程至今不能进行施工。如果该工程如期于2014年8月31日完工，明盛公司应于工程验收后45天内清偿安溪建司垫资款500万元，逾期则应按合同支付利息。对此，被告明盛公司应付全部责任。因此，明盛公司除扣留质保金和税款外，对包括垫资款在内的工程款及其利息均应予以清偿。关于工期奖金300000元、其他临时工程205485元、4.11洪水损失补偿117700元、及工地留守人员2014年8月至12月工资214707元，共计837892元，上述款项均有被告方相关人员的签字，诉讼中被告对其真实性未提出异议。故被告明盛公司对上诉款项也应一并支付。关于彭玉华的监理资格问题。经查，涉案工程施工中，被告明盛公司指派徐耀祥为业主代表，驻地监理为彭玉华。在涉案工程月支付报表上彭玉华有签字，被告指派的业主代表徐耀祥有签字，被告公司财务人员和相关领导有签字。因此，被告提出因

本案原、被告双方签订的《宁强县左家湾水电站土建工程施工合同》及其《补充合同》系双方真实意思表示，合法有效。合同签订后原告安溪建司对涉案工程进行了施工，并按合同约定的工期于2014年8月中旬完成了大部分工程，因被告明盛公司的发电设备未能进场，致使收尾工程至今不能进行施工。如果该工程如期于2014年8月31日完工，明盛公司应于工程验收后45天内清偿安溪建司垫资款500万元，逾期则应按合同支付利息。对此，被告明盛公司应付全部责任。因此，明盛公司除扣留质保金和税款外，对包括垫资款在内的工程款及其利息均应予以清偿。关于工期奖金300000元、其他临时工程205485元、4.11洪水损失补偿117700元

陕西省汉中市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）汉中民一初字第00010号原告福建省安溪城关建筑工程有限公司。法定代表人蔡国瑞，公司总经理。委托代理人王德琴，公司项目部经理。委托代理人余前忠，汉中市司法局148法律服务所法律工作者。被告宁强县明盛水电开发有限责任公司。法定代表人张军，公司董事长。委托代理人王蕖，陕西嘉盟律师事务所律师。原告福建省安溪城关建筑工程有限公司与被告宁强县明盛水电开发……