加工合同纠纷 （2016）鲁01民终5396号

国福公司、汉邦加工部订立的承揽合同及补充协议均系当事人自愿真实的意思表示，合法有效，应予保护。就双方关于讼争合同未得到完全履行的原因的争执，根据双方于2014年10月17日达成的补充协议判断，达成此补充协议时，已逾越合同约定的自付款时计算（第一次付款时间为2014年8月8日）45天的最长加工期限多日，但双方以此补充协议合意确认已履行的铁艺加工部分完全适当，又通过该补充协议达成了关于将要继续履行木扶手部分加工的新的合意，即双方以此补充协议变更了原合同关于履行期限、履行数量的约定。但该补充协议但并未确定将要继续履行的榉木木扶手的加工期限。根据讼争合同约定的履行程序规定：“甲方（国福公司）向乙方（汉邦加工部）书面出具批次、阶段或全部标的物的加工单，乙方对加工单约定的品种、数量、质量要求及交货时间等进行签字确认，并于当日起，计算完成日期，开始加工。”就继续履行的木扶手加工，国福公司虽未出具书面加工单，但汉邦加工部就此向其出具的履行保证书确认了该部分木扶手的完工时间，此即应视为汉邦加工部向国福公司出具的完成该部分加工义务的确认单，应当以此作为判断汉邦加工部此后履行是否适约的标准。汉邦加工部自认其

国福公司、汉邦加工部订立的承揽合同及补充协议均系当事人自愿真实的意思表示，合法有效，应予保护。就双方关于讼争合同未得到完全履行的原因的争执，根据双方于2014年10月17日达成的补充协议判断，达成此补充协议时，已逾越合同约定的自付款时计算（第一次付款时间为2014年8月8日）45天的最长加工期限多日，但双方以此补充协议合意确认已履行的铁艺加工部分完全适当，又通过该补充协议达成了关于将要继续履行木扶手部分加工的新的合意，即双方以此补充协议变更了原合同关于履行期限、履行数量的约定。但该补充协议但并未确定将要继续履行的榉木木扶手的加工期限。根据讼争合同约定的履行程序规定：“甲方（国福公司）向乙方（汉

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鲁01民终5396号上诉人（原审原告）：山东国福装饰工程有限公司，住所地济南市。法定代表人：王飞，总经理。委托诉讼代理人：周浩，国浩律师（济南）事务所律师。委托诉讼代理人：武久文，国浩律师（济南）事务所律师。上诉人（原审被告）：济南市天桥区汉邦铁艺加工部，住所地济南市。经营者：马衍果，男，1979年7月9日出生，汉族，住济南市。委托诉讼代理人：……