买卖合同纠纷 （2021）鲁16民终398号

本案争议焦点为：1.涉案《购车合同》是解除还是继续履行；2.是由王性鹏双倍返还锦利公司定金还是由锦利公司支付剩余货款、赔偿经济损失。一、涉案《购车合同》是解除还是继续履行《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；第九十六条规定，当事人一方依照本法第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。本案《购车合同》约定消防车的交货日期为2019年9月10日前，但亿豪公司一直未提供合格车辆予以验收，也未交付验收合格的消防车，已迟延履行债务致使不能实现合同目的，锦利公司有权解除合同，锦利公司已委托律师于2019年11月向亿豪公司发送过关于解除履行双方《购车合同》的函告，双方《购车合同》自亿豪公司收到该函告时已经解除，锦利公司再次要求解除该合同的请求，一审法院不予支持。王性鹏称关于延期交货事宜，亿豪公司曾联系锦利公司延期一周左右交货，且锦利公司方也同意延期一周交货，但无证据证明；王性鹏称亿豪公司也已提供符合《购车合同》约定标准

本案争议焦点为：1.涉案《购车合同》是解除还是继续履行；2.是由王性鹏双倍返还锦利公司定金还是由锦利公司支付剩余货款、赔偿经济损失。一、涉案《购车合同》是解除还是继续履行《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；第九十六条规定，当事人一方依照本法第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。本案《购车合同》约定消防车的交货日期为2019年9月10日前，但亿豪公司一直未提供合格车辆予以验收，也未交付验收合格的消防车，已迟延

山东省滨州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）鲁16民终398号上诉人（原审被告、反诉原告）：王性鹏，男，1991年5月27日出生，汉族，居民，住山东省嘉祥县。委托诉讼代理人：鲁先恩。被上诉人（原审原告、反诉被告）：邹平锦利商贸有限公司，住所地：山东省滨州市邹平县黛溪街道办事处黄山五路**。法定代表人：王金森，总经理。委托诉讼代理人：隽晓琪，山东民颂律师事务所律师。上诉人王性鹏因与被上诉人……