建设工程施工合同纠纷 （2020）苏13民终977号

胡方林与黑建江苏分公司签订建筑工程施工承包合同，因胡方林无建筑企业施工资质，其作为承包人签订的建筑工程施工承包合同依法应认定为无效合同。但鉴于涉案工程已经移交，黑建公司也未提出工程质量不合格抗辩，双方就工程款结算应参照合同约定进行。涉案工程施工合同因开发企业破产而不能继续履行，在开发企业金某公司破产清算纠纷一案中，一审法院依法委托江苏志远工程管理咨询有限公司对涉案工程造价进行鉴定，双方均主张按照该鉴定报告内容确定胡方林应得工程款，对胡方林已经完成的工程量和应取得的工程款数额参照该司法鉴定报告予以确定。黑建江苏分公司系黑建公司设立的分支机构，依法不能独立承担民事责任，其民事行为引起的法律后果依法应由黑建公司承担。关于第一个争议焦点即胡方林主张的工程欠款及逾期付款利息应否支持问题。涉案工程经鉴定确定工程造价为：8号楼主体结算报价17133167.66元、8号楼装饰结算报价4969104.39元、8号楼裙房3区基础结算报价375919.77元，合计工程款总价为22478191.82元。诉讼中，双方对黑建公司已付款、以房屋抵扣工程款及部分应扣款等确认如下：1.黑建公司已付现金306万元；2.黑

胡方林与黑建江苏分公司签订建筑工程施工承包合同，因胡方林无建筑企业施工资质，其作为承包人签订的建筑工程施工承包合同依法应认定为无效合同。但鉴于涉案工程已经移交，黑建公司也未提出工程质量不合格抗辩，双方就工程款结算应参照合同约定进行。涉案工程施工合同因开发企业破产而不能继续履行，在开发企业金某公司破产清算纠纷一案中，一审法院依法委托江苏志远工程管理咨询有限公司对涉案工程造价进行鉴定，双方均主张按照该鉴定报告内容确定胡方林应得工程款，对胡方林已经完成的工程量和应取得的工程款数额参照该司法鉴定报告予以确定。黑建江苏分公司系黑建公司设立的分支机构，依法不能独立承担民事责任，其民事行为引起的法律后果依法

江苏省宿迁市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）苏13民终977号上诉人（原审被告）：黑龙江省建工集团有限责任公司，统一社会信用代码912301107444395341，住所地黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路532号。法定代表人：陆要武，董事长。委托诉讼代理人：卢长生（系该公司江苏分公司负责人），男，1962年1月5日出生，住江苏省南京市浦口区。委托诉讼代理人：刘尚飞，江苏铭云律师事务所律师……