建设工程施工合同纠纷 （2021）鲁04民终162号

原、被告于2014年4月30日签订施工合同系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，原告中兴公司实际进行了施工，且在2017年1月13日通过竣工验收并交付使用。被告山亭水务局依照合同约定支付了90%的工程款，剩余10%即293107元作为质保金，根据合同约定质保期限为两年，质保到期时间为2019年1月12日，到期后原告中兴公司有权利主张该工程款。关于原告中兴公司主张的逾期利息问题，2018年12月18日原告中兴公司向被告山亭区水务局出具发票两张，面额分别为91448.30元及16147.70元，被告于2019年1月17日支付91448.30元，剩余201658.70元未予支付。关于被告辩称原告在扣除质保期内设施及人工费用后应出具发票167174.70元而误开成16147.70元应符合事实，结合财政资金拨付规定，因原告原因导致了不能及时支付工程款的辩称本院予以采信。因此，该院认为，原告主张的逾期利息计算时间节点应从起诉之日计算。关于被告主张的在工程质保期内为原告垫付的工程设施、人工费用34484元的问题，结合双方签订的合同中原告的委托代理人为孙兵，通过证人证言也

原、被告于2014年4月30日签订施工合同系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，原告中兴公司实际进行了施工，且在2017年1月13日通过竣工验收并交付使用。被告山亭水务局依照合同约定支付了90%的工程款，剩余10%即293107元作为质保金，根据合同约定质保期限为两年，质保到期时间为2019年1月12日，到期后原告中兴公司有权利主张该工程款。关于原告中兴公司主张的逾期利息问题，2018年12月18日原告中兴公司向被告山亭区水务局出具发票两张，面额分别为91448.30元及16147.70元，被告于2019年1月17日支付91448.30元，剩余201658.70元

山东省枣庄市中级人民法院民 事 判 决 书(2021)鲁04民终162号上诉人（原审原告）：中兴长天信息技术（南昌）有限公司，住所地江西省南昌市高新技术产业开发区艾溪湖北路**。法定代表人：杨戈，董事长。委托诉讼代理人：夏梅权，江西思海律师事务所律师。委托诉讼代理人：姚勋，江西思海律师事务所律师。被上诉人(原审被告)：枣庄市山亭区城乡水务局，住，住所地山东省枣庄市山亭区府前西路/div>法定代表人……