买卖合同纠纷 （2021）粤01民终17942号

本案为买卖合同纠纷。案涉《购销合同》系恒安公司、顺恩公司双方真实意思表示，未违反法律和行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方之间存在买卖合同关系。本案中，恒安公司起诉主张顺恩公司逾期交货构成根本违约，根据双方签订的《购销合同》的约定，顺恩公司于2020年8月28日收到恒安公司支付的定金，应在收到定金日起45天内向恒安公司交付案涉设备，期间如遇国家规定长假期则适当延期。案涉购销合同并未就具体的交货流程进行约定，但由于案涉设备由顺恩公司生产，交货地点亦在顺恩公司工厂内，故按照常理推断顺恩公司完成设备生产后应当通知恒安公司验收及提货。诉讼中，顺恩公司以恒安公司未履行支付余款的在先履行义务为由抗辩，缺乏理据，一审法院不予采信。现因顺恩公司未在合同约定的期限内通知恒安公司验收及提货，恒安公司于2020年10月22日向顺恩公司发出通知书，通知内容为要求顺恩公司在2020年10月26日前向恒安公司交货，否则将解除案涉购销合同。一审法院认为，恒安公司发出上述通知书的行为可视为其同意将案涉设备验收交货期延后至2020年10月26日前，双方实则变更了购销合同约定的交货期限。而按照现有证据显示，顺恩公司最

本案为买卖合同纠纷。案涉《购销合同》系恒安公司、顺恩公司双方真实意思表示，未违反法律和行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方之间存在买卖合同关系。本案中，恒安公司起诉主张顺恩公司逾期交货构成根本违约，根据双方签订的《购销合同》的约定，顺恩公司于2020年8月28日收到恒安公司支付的定金，应在收到定金日起45天内向恒安公司交付案涉设备，期间如遇国家规定长假期则适当延期。案涉购销合同并未就具体的交货流程进行约定，但由于案涉设备由顺恩公司生产，交货地点亦在顺恩公司工厂内，故按照常理推断顺恩公司完成设备生产后应当通知恒安公司验收及提货。诉讼中，顺恩公司以恒安公司未履行支付余款的在先履行义务为由抗辩，

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）粤01民终17942号上诉人（原审原告）：佛山市南庄恒安织造厂有限公司，住所地：广东省佛山市禅城区南庄镇杏头村。法定代表人：陆朝佳，该公司董事长。委托诉讼代理人：陈小清，广东一粤律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈晓柔，广东一粤律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）：顺恩机械（广州）有限公司，住所地：广东省广州市番禺区沙湾镇市顺恩公司良路924……