建设工程施工合同纠纷 （2019）甘08民初41号

本案当事人争议焦点为甘肃一建施工范围、欠（超)付工程款、欠(超）付工程款利息的计算问题，双方是否存在过错导致延误工期及违约责任。施工范围问题：职业技术学院与甘肃一建对消防、人防、通风工程由谁向外承包，在起诉、答辩、反诉、庭审及庭审后的调查询问中均有反复。职业技术学院的证人证言及在答辩及反诉中的意见、要求将该部分工程款从甘肃一建工程款中扣除、甘肃一建庭审中的陈述，可以证实以上工程为职业技术学院将此部分工程外包给他人，该部分工程应不属于甘肃一建施工范围。职业技术学院认为二次装修由其发包给他人施工问题，甘肃一建认为由其发包他人施工，且其已向二次装修的承包人支付88万余元的工程款，甘肃一建的理由无充分的证据证实，其所谓的付款88万元余元也无具体明确的证实证实，数额也无法做到准确无误，而职业技术学院对二次装修有中标通知书，合同协议书证实，能够认定该工程为职业技术学院另行发包，该部分工程款不应计入甘肃一建工程款范围内。付款问题：1.2019年1月16日农民工工资保证金71.3万元问题。职业技术学院认为应作为已付款，甘肃一建认为，职业技术学院工程保证金包含艺术楼和图文信息楼工程，共184.6万元，其

本案当事人争议焦点为甘肃一建施工范围、欠（超)付工程款、欠(超）付工程款利息的计算问题，双方是否存在过错导致延误工期及违约责任。施工范围问题：职业技术学院与甘肃一建对消防、人防、通风工程由谁向外承包，在起诉、答辩、反诉、庭审及庭审后的调查询问中均有反复。职业技术学院的证人证言及在答辩及反诉中的意见、要求将该部分工程款从甘肃一建工程款中扣除、甘肃一建庭审中的陈述，可以证实以上工程为职业技术学院将此部分工程外包给他人，该部分工程应不属于甘肃一建施工范围。职业技术学院认为二次装修由其发包给他人施工问题，甘肃一建认为由其发包他人施工，且其已向二次装修的承包人支付88万余元的工程款，甘肃一建的理由无充分

甘肃省平凉市中级人民法院民事判决书（2019）甘08民初41号原告（反诉被告）：甘肃第一建设集团有限责任公司，住所地甘肃省兰州市安宁区北滨河中路1272号。法定代表人：胡某，任公司董事长。委托诉讼代理人：丁某，北京大成律师事务所律师。委托诉讼代理人：张某，北京大成律师事务所律师。被告（反诉原告）：平凉职业技术学院，住所地甘肃省平凉市崆峒区泾河南路16号。法定代表人：陈某，该学院校长。委托诉讼代理人……