建设工程施工合同纠纷 （2014）渝五中法民终字第02249号

赵李公司与岳池公司下设的南充分公司签订的配电安装合同及补充协议系双方真实意思表示，合法有效。双方签订的安装工程合同涉及亲和佳苑一期A组团配电工程的设计、安装，并对提交经供电局签章的设计施工图、工程供电的期限以及逾期完成的违约责任作出明确约定，即均按逾期一日赔偿违约金2000元的标准计算。实际施工过程中，南充分公司存在逾期提供经供电局签章的设计施工图以及迟延通电的违约事实，应按约向赵李公司支付违约金728000元，其中迟延提供施工设计图违约金552000元（2000元／天×276天），迟延供电违约金176000元（2000元／天×88天）。对于岳池公司辩称本案已逾诉讼时效问题。据最高人民法院《关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十条“具有下列情形之一的，应当认定为民法通则第一百四十条规定的“当事人一方提出要求”，产生诉讼时效中断的效力：（一）当事人一方直接向对方当事人送交主张权利文书，对方当事人在文书上签字、盖章或者虽未签字、盖章但能够以其他方式证明该文书到达对方当事人的；……前款第（一）项情形中，对方当事人为法人或者其他组织的，签收人可以是其法定代表人、主要负责人、负责收

赵李公司与岳池公司下设的南充分公司签订的配电安装合同及补充协议系双方真实意思表示，合法有效。双方签订的安装工程合同涉及亲和佳苑一期A组团配电工程的设计、安装，并对提交经供电局签章的设计施工图、工程供电的期限以及逾期完成的违约责任作出明确约定，即均按逾期一日赔偿违约金2000元的标准计算。实际施工过程中，南充分公司存在逾期提供经供电局签章的设计施工图以及迟延通电的违约事实，应按约向赵李公司支付违约金728000元，其中迟延提供施工设计图违约金552000元（2000元／天×276天），迟延供电违约金176000元（2000元／天×88天）。对于岳池公司辩称本案已逾诉讼时效问题。据最高人民法院《关

重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书（2014）渝五中法民终字第02249号上诉人（原审被告）四川省岳池送变电工程公司，住所地四川省岳池县九龙镇九龙大街37号，组织机构代码20975309-7。法定代表人范自元，经理。委托代理人宋骞，重庆君融律师事务所律师。被上诉人（原审原告）重庆赵李房地产开发有限公司，住所地重庆市巴南区李家沱迁建村，组织机构代码75928126-6。法定代表人赵静，董事长。……