（2015）喀中法民初字第1号

根据原告的诉讼请求及被告的答辩意见，归纳本案争议焦点为：一、被告是否应支付原告施工的达瓦昆大酒店已完工程量工程款10084960元及承担未付工程款千分之三的违约金并承担工程总造价2%的违约金；二、被告是否应返还给原告履约保证金2000000元及承担利息1436160元；三、被告是否应赔偿原告塔吊租金损失420000元；四、被告是否应赔偿原告钢管、扣件租金损失428727元；五、被告是否应赔偿原告建筑模板、方木损失132975.41元；六、被告是否应赔偿原告管理人员工资1440000元。关于被告是否应支付原告已完施工的达瓦昆大酒店已完工程量工程款10084960元及承担未付工程款千分之三的违约金并承担工程总造价2%的违约金的问题，本院认为，原告与被告签订的建设工程施工合同系双方自愿签订，且未违反法律规定，应属有效合同，双方均应按合同约定履行各自的义务。合同实际履行中，因被告建设资金短缺，致使原告施工的岳普湖县达瓦昆大酒店到十三层时停工，原告施工的岳普湖县达瓦昆大酒店已完工程造价经委托新疆有色冶金设计研究院有限公司对其评估为21503815.63元，被告实际支付给原告工程款18947955

根据原告的诉讼请求及被告的答辩意见，归纳本案争议焦点为：一、被告是否应支付原告施工的达瓦昆大酒店已完工程量工程款10084960元及承担未付工程款千分之三的违约金并承担工程总造价2%的违约金；二、被告是否应返还给原告履约保证金2000000元及承担利息1436160元；三、被告是否应赔偿原告塔吊租金损失420000元；四、被告是否应赔偿原告钢管、扣件租金损失428727元；五、被告是否应赔偿原告建筑模板、方木损失132975.41元；六、被告是否应赔偿原告管理人员工资1440000元。关于被告是否应支付原告已完施工的达瓦昆大酒店已完工程量工程款10084960元及承担未付工程款千分之三的违约金

.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院p t ; m s o - a n s i - l a n g u a g e : Z H - C N ; ” > 民 事 判 决 书（2015）喀中法民初字第1号原告：重庆市厦坤（集团）有限公司，公司地址：重庆市永川区望城北路36号。法定代表人：许后荣，公司董事长。委托代理……