建设工程施工合同纠纷 （2020）苏01民终5093号

新世纪公司与昊泽公司签订的《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）及《补充协议》是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、法规的规定，合法有效，双方均应按协议约定履行。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。关于新世纪公司本诉请求：判令昊泽公司向新世纪公司支付逾期竣工违约金自2016年6月16日起，逾期每日按合同总造价1055万元的万分之一的标准，计算至工程实际竣工之日。一审法院认为，因新世纪公司与昊泽公司在《建设工程施工合同》中约定合同工期自2015年10月20日至2016年6月15日，工程名称为智能化照明灯具研发生产项目（南京市新世纪大厦）3、4、5#综合楼，工程内容为土建及水电安装。昊泽公司一审庭审中提交了主体结构分部工程质量验收记录，证明案涉工程南京市新世纪大厦3、4、5#综合楼工程开工日期是2015年10月20日，竣工日期为2016年4月20日，且主体结构工程质量验收合格，对此新世纪公司认为验收记录上载明的竣工日期为2017年4月20日，距离开工日期达548天，严重逾期。昊泽公司陈述验收记录上验收日期为2016年12月30日，且新世纪公司提交的2016年4月3日的“工

新世纪公司与昊泽公司签订的《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）及《补充协议》是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、法规的规定，合法有效，双方均应按协议约定履行。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。关于新世纪公司本诉请求：判令昊泽公司向新世纪公司支付逾期竣工违约金自2016年6月16日起，逾期每日按合同总造价1055万元的万分之一的标准，计算至工程实际竣工之日。一审法院认为，因新世纪公司与昊泽公司在《建设工程施工合同》中约定合同工期自2015年10月20日至2016年6月15日，工程名称为智能化照明灯具研发生产项目（南京市新世纪大厦）3、4、5#综合楼，工程内容为土建及水电安

江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）苏01民终5093号上诉人（原审原告、反诉被告）：江苏新世纪物流有限公司，住所地南京市浦口区江浦街道珠江工业园**。法定代表人：郭开荣，该公司董事长。委托诉讼代理人：郭开清，男，该公司员工。委托诉讼代理人：汪鹤群，江苏天倪律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：南京昊泽建设工程有限公司，住所地南京市浦口区汤泉街道原农副业公司**。法定代表……