装饰装修合同纠纷 （2021）新28民终186号

原告巴志友与被告亦禾食品公司签订的《尉犁县亦禾食品厂（屠宰场）工程合同》合法有效，双方已实际履行。本案的争议焦点，一是被告黎安鑫是否应当对被告亦禾食品公司对原告巴志友的债务承担责任？二是被告亦禾食品公司已支付给原告巴志友的工程款的数额如何认定，原告主张的逾期利息如何计算？针对焦点一，原告的委托诉讼代理人以最高人民法院（2018）最高法民终867号判决为参考依据，认为被告黎安鑫出具欠条和保证书的行为系债务加入行为。法院认为，在被告亦禾食品公司欠原告工程款的情况下，被告黎安鑫作为被告亦禾食品公司的法定代表人，就欠原告的工程款给原告出具欠条和保证书的行为，系其代表被告亦禾食品公司的职务行为和经营行为，依据《中华人民共和国民法通则》第四十三条的规定，“企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任。”对于原告委托诉讼代理人关于债务加入的观点，法院不予采纳，对原告关于由被告黎安鑫承担连带责任的主张，法院不予支持。对于焦点二，法院认为，虽然原告未全部完成与被告亦禾食品公司签订的工程合同中约定的全部工程，未提供工程验收的证据，但2017年11月20日停工并非因原告原因，被告亦禾食品公

原告巴志友与被告亦禾食品公司签订的《尉犁县亦禾食品厂（屠宰场）工程合同》合法有效，双方已实际履行。本案的争议焦点，一是被告黎安鑫是否应当对被告亦禾食品公司对原告巴志友的债务承担责任？二是被告亦禾食品公司已支付给原告巴志友的工程款的数额如何认定，原告主张的逾期利息如何计算？针对焦点一，原告的委托诉讼代理人以最高人民法院（2018）最高法民终867号判决为参考依据，认为被告黎安鑫出具欠条和保证书的行为系债务加入行为。法院认为，在被告亦禾食品公司欠原告工程款的情况下，被告黎安鑫作为被告亦禾食品公司的法定代表人，就欠原告的工程款给原告出具欠条和保证书的行为，系其代表被告亦禾食品公司的职务行为和经营行为

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）新28民终186号 上诉人（原审被告）：黎安鑫，男，1988年8月19日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县。 委托诉讼代理人：刘琪佳（系上诉人黎安鑫妻子），住新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县。 被上诉人（原审原告）：巴志友，男，1968年7月13日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区。 委托诉讼代……