建设工程合同纠纷 （2017）冀07民终1152号

海韵公司与星座公司之间签订的施工合同，不违反有关法律规定，为有效合同。合同一经签订，双方均应履行，严格遵守。海韵公司与星座公司依约履行。海韵公司完成的工程量应以工程量结算单中双方无争议部分及测量核定报告结论工程量为准，一审法院予以认定。工程量2784.73平米，依照合同约定150元/平方米，工程款应为417709.50元。星座公司已付工程款258000元，尚欠工程款159709.5元。海韵公司主张2011年7月20日交工，提供双方现场负责人签字确认的工程量结算单予以证实，星座公司抗辩是9月底交工，提供证人出庭作证，不能达到证明目的，故认定诉争工程海韵公司于2011年7月20日交工。承包合同约定工程结算后，开业一周内结清余款。星座公司自认2011年10月15日开业，即应于2011年10月23日结清余款。由于星座公司未按约付款，故应给付按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至工程款还清之日止的逾期付款的利息。星座公司反诉主张海韵公司迟延交工造成其租金及营业损失，海韵公司于2011年7月20日交工，比合同约定的6月30日超期20天，海韵公司抗辩系星座公司要求更换工艺复杂的石膏板材料所致，

海韵公司与星座公司之间签订的施工合同，不违反有关法律规定，为有效合同。合同一经签订，双方均应履行，严格遵守。海韵公司与星座公司依约履行。海韵公司完成的工程量应以工程量结算单中双方无争议部分及测量核定报告结论工程量为准，一审法院予以认定。工程量2784.73平米，依照合同约定150元/平方米，工程款应为417709.50元。星座公司已付工程款258000元，尚欠工程款159709.5元。海韵公司主张2011年7月20日交工，提供双方现场负责人签字确认的工程量结算单予以证实，星座公司抗辩是9月底交工，提供证人出庭作证，不能达到证明目的，故认定诉争工程海韵公司于2011年7月20日交工。承包合同约定

河北省张家口市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）冀07民终1152号上诉人（原审被告、反诉原告）：张家口市星座文化传媒有限公司，住所地桥东区建国路6号。法定代表人：张军安，该公司经理。委托诉讼代理人：李成旺，河北文昌阁律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：河北海韵装饰工程有限公司，住所地张家口市万全区孔家庄镇汽车站路南。法定代表人：付建海，该公司经理。委托诉讼代理人：郝凤兵，该公……