建设工程施工合同纠纷 （2017）湘04民终26号

余春芬与罗志军签订的《承诺书》系双方真实意思表示且不违反法律、法规的强制性规定，对双方具有法律约束力，余春芬应当按照结算的数额履行给付义务。虽然余春芬与罗志军、秦建军就该工程的实际造价进行了鉴定，但该鉴定只能说明实际工程造价并不能说明双方就工程款结算达成了新的合议，故余春芬辩称的案涉工程款应鉴定报告为依据的意见，不予支持。余春芬为设立公司以自己名义对外签订合同但富林宾馆公司成立后已经实际享有合同权利，罗志军、秦建军请求公司承担合同责任，予以支持。黄诗雯、余春芬作为有限责任公司的股东不承担责任。富林宾馆应当《承诺书》的内容支付工程款400000元，扣除已经支付50000元还应当支付350000元。因双方没有对欠付工程款利息计付标准进行约定，故富林宾馆应当从2016年5月6日至清偿完毕之日止按中国人民银行同期同类贷款年利率支付利息。对于超过部分一审法院不予支持。因罗志军、秦建军未按合同约定交纳押金及垫资1000000元进行工程装修，导致该工程停工。富林宾馆在工程停工后直至2016年4月才委托他人继续进行装修工程，富林宾馆自身亦存在一定原因。故一审法院综合本案事实，考虑到双方对富林宾馆的损失

余春芬与罗志军签订的《承诺书》系双方真实意思表示且不违反法律、法规的强制性规定，对双方具有法律约束力，余春芬应当按照结算的数额履行给付义务。虽然余春芬与罗志军、秦建军就该工程的实际造价进行了鉴定，但该鉴定只能说明实际工程造价并不能说明双方就工程款结算达成了新的合议，故余春芬辩称的案涉工程款应鉴定报告为依据的意见，不予支持。余春芬为设立公司以自己名义对外签订合同但富林宾馆公司成立后已经实际享有合同权利，罗志军、秦建军请求公司承担合同责任，予以支持。黄诗雯、余春芬作为有限责任公司的股东不承担责任。富林宾馆应当《承诺书》的内容支付工程款400000元，扣除已经支付50000元还应当支付350000元

湖南省衡阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）湘04民终26号上诉人(原审被告、反诉原告)：衡阳市富林宾馆有限公司，住所地：湖南省衡阳市石鼓区中山北路128号（原248号）聚贤大厦101。法定代表人：黄诗雯，该公司董事长。委托诉讼代理人：余春芬，女，1963年3月22日出生，住湖南省衡阳市石鼓区。被上诉人(原审原告、反诉被告)：罗志军，男，1968年10月24日出生，住湖南省衡南县。被上诉……