建设工程施工合同纠纷 （2019）闽06民终1764号

一、关于尚欠工程价款数额问题。海顺德公司主张应再扣除水电费67349.05元和遗留尾项处理费用21874元，实际尚欠工程款为1759456.97元。经查，海顺德公司与中化四建公司在付款协议中确认，截至2014年12月18日，海顺德公司未付工程款总额5575458.98元，其中质保金1726778.96元，未付工程款为3848680.02元，分为8个月进行支付。上述付款协议签订后，海顺德公司于2015年2月13日、5月6日二次共支付200万元，尚欠工程款应为3575458.98元（含质保金1726778.96元、未付工程款1848680.02元）。海顺德公司主张水电费和遗留尾项处理费用尚未扣除的意见与事实不符，不予采纳。 二、关于海顺德公司主张逾期竣工赔偿经济损失3466069元问题。《海顺德（漳州）特种油品有限公司主装置区安装工程承包合同》第18.1条约定，因发包人原因造成的设计变更和工程量增加，经工程师确认，工期相应顺延。双方在履行该合同过程中，又于2012年3月8日、7月19日、7月25日分别签订了三份合同，对涉案工程进行变更，其中2012年3月8日签订的合同编号：HSD-D-20

一、关于尚欠工程价款数额问题。海顺德公司主张应再扣除水电费67349.05元和遗留尾项处理费用21874元，实际尚欠工程款为1759456.97元。经查，海顺德公司与中化四建公司在付款协议中确认，截至2014年12月18日，海顺德公司未付工程款总额5575458.98元，其中质保金1726778.96元，未付工程款为3848680.02元，分为8个月进行支付。上述付款协议签订后，海顺德公司于2015年2月13日、5月6日二次共支付200万元，尚欠工程款应为3575458.98元（含质保金1726778.96元、未付工程款1848680.02元）。海顺德公司主张水电费和遗留尾项处理费用尚未扣除的

福建省漳州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽06民终1764号 上诉人（原审原告、反诉被告）：中国化学工程第四建设有限公司，住所地湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道**，统一社会信用代码914306001837642996。 法定代表人：周鸿，总经理。 委托诉讼代理人：刘立华，湖南立华律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张小民，男，1985年5月13日出生，汉族，系中国化学工程第四建设……