建设工程施工合同纠纷 （2021）川15民终1032号

无需承担工程质量违约金。一审法院认为工程不算逾期，不存在逾期完工的违约金，此判定是错误的。 阿斯夫公司辩称，1.在施工过程中，双方对每一项涉案工程工序的完工情况均签署了《防腐地坪工程工序验收表》，验收表中均备注：每施工一道工艺，业主验收确认签字后，方能施工下一道工艺。说明阿斯夫公司的每一道施工程序均是经过徽记公司验收合格后才完成的涉案工程。徽记公司在一审中也认可在确认没问题之后才投入使用的。2.工程已经验收合格。就逾期部分，阿斯夫公司在一审提交的证据中明确逾期原因为工程量与合同工程量不一致。3.维修保质期已经超过了质保期，阿斯夫公司无需承担工程质量违约金。鉴定报告以及徽记公司提交的现场图片显示，地坪的损坏均是人为原因损坏的，并不是因为阿斯夫公司施工质量问题。 阿斯夫公司向一审法院提出诉讼请求:1、请求判令徽记公司向阿斯夫公司支付工程款493689.1元；2、判令徽记公司向阿斯夫公司支付逾期付款利息（利息以493689.1元为基数按日1‰自2018年2月5日起计算至实际付清之日，暂计算至2020年5月17日为410749.33元）；2、本案诉讼费由徽记公司承担。诉讼中，阿斯

无需承担工程质量违约金。一审法院认为工程不算逾期，不存在逾期完工的违约金，此判定是错误的。 阿斯夫公司辩称，1.在施工过程中，双方对每一项涉案工程工序的完工情况均签署了《防腐地坪工程工序验收表》，验收表中均备注：每施工一道工艺，业主验收确认签字后，方能施工下一道工艺。说明阿斯夫公司的每一道施工程序均是经过徽记公司验收合格后才完成的涉案工程。徽记公司在一审中也认可在确认没问题之后才投入使用的。2.工程已经验收合格。就逾期部分，阿斯夫公司在一审提交的证据中明确逾期原因为工程量与合同工程量不一致。3.维修保质期已经超过了质保期，阿斯夫公司无需承担工程质量违约金。鉴定报告以及徽记公司提交的现场图片显示

四川省宜宾市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2021)川15民终1032号 上诉人（原审被告、反诉原告）：四川南溪徽记食品有限公司，住所地四川省宜宾市南溪区九龙工业集中区。 法定代表人：吕金刚。 委托诉讼代理人：王井，女，汉族，1994年9月9日出生，住四川省成都市天府新区，系该公司员工。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：深圳市阿斯夫工业地坪有限公司，住所地广东省深圳市南山区南山街道南海大道新……