建设工程施工合同纠纷 （2019）苏01民终8122号

依法成立的合同，自成立时生效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，苏净公司与天臣公司签订的《施工合同一》以及《施工合同二》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立并生效，双方均应按照合同约定全面履行自己的义务。关于苏净公司诉请天臣公司支付工程款2103414.50元。本案中，案涉工程经双方结算工程总价款为5810829元，扣除天臣公司已支付的3707414.50元，天臣公司尚欠苏净公司工程款2103414.50元，故对苏净公司的该项诉讼请求，一审法院予以支持。关于苏净公司主张天臣公司支付逾期付款利息。法律规定，利息从应付工程价款之日计付。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。本案中，苏净公司主张天臣公司按照中国人民银行同期贷款利率的两倍支付其逾期付款利息，但双方《施工合同一》以及《施工合同二》专用条款第16.1.2项均约定因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任为工期可顺延，但承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔。现苏净公司主张按照中国人民银行同期贷款利率的两倍

依法成立的合同，自成立时生效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，苏净公司与天臣公司签订的《施工合同一》以及《施工合同二》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立并生效，双方均应按照合同约定全面履行自己的义务。关于苏净公司诉请天臣公司支付工程款2103414.50元。本案中，案涉工程经双方结算工程总价款为5810829元，扣除天臣公司已支付的3707414.50元，天臣公司尚欠苏净公司工程款2103414.50元，故对苏净公司的该项诉讼请求，一审法院予以支持。关于苏净公司主张天臣公司支付逾期付款利息。法律规定，利息从应付工程价款之日计付。当事人对欠付工

江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）苏01民终8122号上诉人（原审被告）：天臣新能源研究南京有限公司，住所地江苏省南京市江宁区科学园芝兰路**。法定代表人：田钢，该公司执行董事。委托诉讼代理人：陈桂昌，江苏宾至律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：苏州净化工程安装有限公司，，住所地江苏省苏州工业园区唯新路**法定代表人：胡增，该公司董事长。委托诉讼代理人：朱勇，江苏百年英豪律师……