买卖合同纠纷 （2014）菏商终字第342号

山东巨铭能源有限公司与太原市凯特嘉机械有限公司所签订的供货合同为有效合同，山东巨铭能源有限公司与太原市凯特嘉机械有限公司均履行了部分义务。因山东巨铭能源有限公司建设进度迟缓，太原市凯特嘉机械有限公司在交付部分设备后，未再交付剩余的设备。经山东巨铭能源有限公司催促，太原市凯特嘉机械有限公司要求重新洽谈合同条款，并要求山东巨铭能源有限公司对剩余的货款提供银行保函，双方未能达成一致意见，山东巨铭能源有限公司遂另行购买了所需设备，太原市凯特嘉机械有限公司尚未交付的设备已不需要，山东巨铭能源有限公司要求解除合同的请求应予支持。山东巨铭能源有限公司所支付的货款为3832000元，太原市凯特嘉机械有限公司所交付的设备价值为2540858.40元，两者相减后的余款1291141.6元太原市凯特嘉机械有限公司应予返还。在合同的履行过程中，山东巨铭能源有限公司建设进度迟缓，导致合同延期履行，而太原市凯特嘉机械有限公司在交付部分设备后未再交付剩余的设备，故双方对合同的不能完全得到履行均有责任，双方要求对方承担违约责任、赔偿经济损失的理由均不成立。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（三）项、第（四）项、

山东巨铭能源有限公司与太原市凯特嘉机械有限公司所签订的供货合同为有效合同，山东巨铭能源有限公司与太原市凯特嘉机械有限公司均履行了部分义务。因山东巨铭能源有限公司建设进度迟缓，太原市凯特嘉机械有限公司在交付部分设备后，未再交付剩余的设备。经山东巨铭能源有限公司催促，太原市凯特嘉机械有限公司要求重新洽谈合同条款，并要求山东巨铭能源有限公司对剩余的货款提供银行保函，双方未能达成一致意见，山东巨铭能源有限公司遂另行购买了所需设备，太原市凯特嘉机械有限公司尚未交付的设备已不需要，山东巨铭能源有限公司要求解除合同的请求应予支持。山东巨铭能源有限公司所支付的货款为3832000元，太原市凯特嘉机械有限公司所

山东省菏泽市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）菏商终字第342号上诉人（原审被告）：太原市凯特嘉机械有限公司，住所地：太原市小店区刘家堡乡洛阳村南，组织机构代码：72815173-3。法定代表人：赵燕文，该公司总经理。委托代理人：阎秀丽，山西正清和律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：山东巨铭能源有限公司，住所地：巨野县董官屯镇煤化工业园，组织机构代码：68720524-7。法定代表人：马……