定作合同纠纷 （2021）辽02民终3220号

关于锋源公司要求解除锋源公司与胜帮公司签订的《供货安装合同》及《补充协议》诉请，锋源公司与胜帮公司于2019年9月23日签订了《供货安装合同》，该合同符合法律规定，合法有效。依据《供货安装合同》第4条“供货及安装期限：按照现场的实际工程进展，合同签订后15天内进场安装窗框，因此在此之前按照甲方要求的施工顺序，提前将各单体的窗运至宁城富贵园现场，不得影响工期。并经甲方初验合格，并于货物到场经甲方初验合格后7个日历日内将全部货物安装调试完毕并经甲方组织相关部门验收合格。前述期限均包括法定节假日。”但胜帮公司提供的证据不能证明其已按照上述约定在合同签订15天内进场安装窗框并提前将各单体窗运至施工现场，从锋源公司于2019年11月25日、11月29日分别向胜帮公司的时任法定代表人段龙浩发出的通知函也可佐证胜帮公司发生了违反合同关于工期的约定，出现施工逾期。根据该两份通知函，锋源公司要求“胜帮公司在2019年11月29日前将2#楼、4#楼全部门窗安装完毕”，在11月29日锋源公司通知胜帮公司立即撤场并返还已付款项，由此可见，胜帮公司存在未能如约完成门窗安装的情形。而2019年12月4日，锋源公司

关于锋源公司要求解除锋源公司与胜帮公司签订的《供货安装合同》及《补充协议》诉请，锋源公司与胜帮公司于2019年9月23日签订了《供货安装合同》，该合同符合法律规定，合法有效。依据《供货安装合同》第4条“供货及安装期限：按照现场的实际工程进展，合同签订后15天内进场安装窗框，因此在此之前按照甲方要求的施工顺序，提前将各单体的窗运至宁城富贵园现场，不得影响工期。并经甲方初验合格，并于货物到场经甲方初验合格后7个日历日内将全部货物安装调试完毕并经甲方组织相关部门验收合格。前述期限均包括法定节假日。”但胜帮公司提供的证据不能证明其已按照上述约定在合同签订15天内进场安装窗框并提前将各单体窗运至施工现场

辽宁省大连市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽02民终3220号上诉人（原审被告、反诉原告）：大连市胜帮建筑装饰工程有限公司。住所地：大连市沙河口区富民路120号201室。法定代表人：李秀兰，该公司经理。委托诉讼代理人：张明东，辽宁中和律师事务所律师。委托诉讼代理人：王威，辽宁中和律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：大连锋源建筑工程有限公司。住所地：辽宁省大连市瓦房店市永宁镇……