计算机软件开发合同纠纷 （2021）鲁02知民初77号

本案争议的焦点是：被告是否构成违约，是否应解除原、被告双方签订的《软件开发服务合同》。《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一、二款规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第五百六十三条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（四）当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。第五百九十二条第二款规定，当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。第八百五十五条规定，委托开发合同的当事人违反约定造成研究开发工作停滞、延误或者失败的，应当承担违约责任。庭审中，原告认为，被告未按约定时间交付软件产品，构成违约。被告认为，原告拒绝提交手机验证码，导致被告开发的软件产品无法交付，原告构成违约。本院认为，原、被告在其签订的《软件开发服务合同》中约定软件交付时间为合同签订后50个工作日，经计算交付时间为2020年5月11日。虽然原告于2020年5月25日向被告发送过“履行催告函”，但原、被告于2020年5月31日经微信协商将合同履行期限延长至2020年6月30

本案争议的焦点是：被告是否构成违约，是否应解除原、被告双方签订的《软件开发服务合同》。《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一、二款规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第五百六十三条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（四）当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。第五百九十二条第二款规定，当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。第八百五十五条规定，委托开发合同的当事人违反约定造成研究开发工作停滞、延误或者失败的，应当承担违约责任。庭审中

山东省青岛市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）鲁02知民初77号原告：山东维美营销策划有限公司，住所地山东省济宁市任城区金宇大厦商住楼B座东单元十一层1103号。法定代表人：赵虎，职务执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：孙立、王潇，山东治恒律师事务所律师。被告：山东新智慧网络科技有限公司，住所地山东省日照市东港区秦楼街道山海路388号316号。法定代表人：李凯，职务经理。委托诉讼代理人：庄会……